Рейтинг: 4.3/5.0 (1840 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-отделочных работ помещения(ий), расположенного по адресу: _________________________ _________________________________________________________________________(далее – объект), согласно прилагаемой проектно-сметной документации (дизайн-проект - Приложение №1, смета - Приложение №2) в установленный Договором срок.
1.2. 3аказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и оплатить выполненные работы, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в смете (Приложение №2) и составляет ______________________ /___________________________________________/ рублей.
2.2. Стоимость работ может быть изменена в сторону увеличения, по согласованию сторон, в случае:
2.2.1. Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации.
2.2.2. Увеличения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию (проект).
2.3. Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Оплата работ производится по следующей схеме:
2.4.1. Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж, в размере 30% от суммы указанной в п.2.1 в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора;
2.4.2. По завершении первого этапа работ, в соответствии с графиком поэтапного выполнения работ (Приложение №3), и подписания акта сдачи-приемки (форма КС-2), Заказчик выплачивает 30% от суммы указанной в п.2.1;
2.4.3. По завершении второго этапа работ, в соответствии с графиком поэтапного выполнения работ, и подписания акта сдачи-приемки, Заказчик выплачивает 30 % от суммы указанной в п.2.1;
2.4.4. Окончательный расчет, в размере оставшихся 10% от суммы указанной в п.2.1. производится после завершения строительно-отделочных работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта сдачи-приемки.
2.5. Оплата всех работ, включая дополнительные, производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания соответствующих актов сдачи-приемки.
2.6. В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку отделочных материалов и оборудования, Подрядчик вправе потребовать 100% предоплату этих материалов и оборудования.
2.7. Расчеты за выполненные услуги производятся безналичным или наличным путем.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ материалами и оборудованием общестроительного назначения, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.
3.2. Заказчик принимает на себя обязательства по обеспечению строительства декоративными материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1, в соответствии с Графиком поставки материалов и оборудования Заказчиком (Приложении № 4).
3.3. По соглашению сторон, Подрядчик может принять на себя обязательства полностью или частично обеспечить работы необходимыми декоративными материалами и оборудованием. В этом случае Заказчик обязуется возместить Подрядчику расходы за доставку и погрузочно-разгрузочные работы.
3.4. В случае обнаружения дефектов оборудования и материалов, поставляемого Заказчиком, в процессе его монтажа или испытаний Заказчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней устранить дефекты или заменить оборудование, материалы. По соглашению сторон, Подрядчик может выполнить данные работы самостоятельно.
3.5. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.6. Сторона, поставляющая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия изготовителя, необходимой для монтажа.
3.7. Стороны, в соответствии с обязательствами по обеспечению строительства материалами и оборудованием, несут ответственность за:
3.7.1. Соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
3.7.2. Невозможность использования материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
3.8. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору определены сторонами:
Начало работ: «____» ______________________20___г.
Окончания работ: «____» _________________________ 20__г.
4.2. В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных работ, срок окончания выполнения работ, указанный в п.3.1. продлевается на период задержки.
4.3. В случае, согласованного выполнения дополнительного объема работ или изменения графика поставки материалов и оборудования Заказчиком, срок окончания выполнения работ по настоящему договору продлевается, на согласованный сторонами срок.
4.4. Любое изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
4.5. Сдача – приемка выполненных работ производится поэтапно, в соответствии с графиком поэтапного выполнения работ, и оформляется актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами и становится неотъемлемой частью настоящего договора.
4.6. Конечный акт сдачи – приемки оформляется после полного выполнения работ, указанных в смете и в дополнительных соглашениях и становится неотъемлемой частью настоящего договора.
4.7. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче соответствующего этапа работ или объекта.
4.8. Если в процессе приемки выполненных работ Заказчик обнаружил отступления от условий настоящего договора и отказался от приемки результата работ, сторонами фиксируется перечень недостатков и срок их устранения. После устранения обнаруженных недостатков сдача-приемка производится повторно. В случае отсутствия у Заказчика замечаний, ранее отмеченных в перечне недостатков, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.9. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ без указания причины, такой акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. При этом в акте делается отметка об отказе Заказчика от подписания.
4.10. В случае, если в течение 3 (трех) календарных дней с момента составления акта сдачи-приемки выполненных работ с отметкой об отказе Заказчика от приемки результата работ (п.4.9.) Заказчик не представил перечень недостатков подлежащих устранению, то работы, указанные в таком акте считаются принятыми по истечению срока, указанного в настоящем пункте и подлежащими оплате в соответствии со сметой.
4.11. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие контроля и надзора за их выполнением со стороны Заказчика.
4.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы заинтересованная сторона за свой счет обращается в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы. В случае подтверждения результатами экспертизы позиции заинтересованной стороны, понесенные ею расходы, возлагаются на контрагента по настоящему Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, а также создать условия для производства последующих работ
5.1.2. Обеспечить качество выполнения работ, в соответствие с проектной документацией, действующими СНиП и техническими условиями;
5.1.3. Своевременно, своими силами и за свой счет, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, за которые Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору.
5.1.4. Провести необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и рациональному использованию территории строительства, в ходе выполнения работ на объекте.
5.1.5. Поддерживать чистоту и порядок на объекте и за его пределами (подъезд, лифт).
5.1.6. Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта о сдаче - приемке объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, демонтировать и вывезти возведенные временные сооружения.
5.1.7. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы, в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.8. Устранить по желанию Заказчика, за его счет, недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т.ч. недостатки, вызванные выполнением работ по поручению Заказчика третьими лицами с ненадлежащим качеством. Стоимость устранения таких недостатков определяется сторонами дополнительно.
5.1.9. Выполнить полученные в ходе строительства пожелания Заказчика, если они не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.10. Незамедлительно сообщить Заказчику о возникшей необходимости проведения дополнительных работ, которые не были учтены в технической документации и получить от Заказчика согласие на проведение и оплату таких работ. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость незамедлительных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
5.1.11. Сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Отказаться от выполнения работ по устранению недостатков, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т.ч. недостатки, вызванные выполнением работ по поручению Заказчика третьими лицами с ненадлежащим качеством, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
5.2.2. По своему усмотрению, привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.3. Приостановить выполнение работ, при неполучении от Заказчика ответа в течении 3 (трех) календарных дней, на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.
5.2.4. Отказаться от выполнения дополнительных работ, в случае, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками по независящим от них причинам.
5.2.5. Выполнить работы по настоящему Договору досрочно.
5.2.6. Удерживать принадлежащие Заказчику оборудование, остаток неиспользованного материала и другого имущества оказавшегося у него имущества Заказчика, в случае неисполнения Заказчиком обязанности оплатить выполненные работы, либо иную сумму, в т.ч. пени причитающиеся Подрядчику за просрочку оплаты Заказчиком соответствующих сумм.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы, до начала работ.
6.1.2. Предоставить Подрядчику свободный доступ на объект, указанный в п.1.1, за один день до срока начала работ и до окончания работ.
6.1.3. Обеспечить постоянный температурный режим в помещении – не ниже +18 С.
6.1.4. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к источнику электроэнергии с напряжением не менее 220 вольт, а также возможность использования горячего и холодного водоснабжения.
6.1.5. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 4 настоящего Договора.
6.1.6. Возместить Подрядчику все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в техническую документацию, по инициативе Заказчика.
6.1.7. После получения устного (по телефону) сообщения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.5.1.7. и п.5.1.10, в течение 3 (трех) календарных дней дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.
6.1.8. Своевременно решать проблемы, возникающие с жилищной администрацией.
6.1.9. Производить по инициативе Подрядчика необходимые согласования проекта.
6.1.10. Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
6.1.11. Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. Заказчик вправе отказаться от приемки работ только в случае, обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
6.2.2. Расторгнуть договор, либо уведомить Подрядчика о согласии на составление дополнительного соглашения, в течение 3 (трех) календарных дней, с момента получения устного (по телефону) сообщения, вызванного обстоятельствами, указанными в п.5.1.10.
6.2.3. Не оплачивать убытков, за приостановку работ, указанные в п.5.2.3. если докажет отсутствие необходимости в проведении данных дополнительных работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет ответственность за работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, как за свою собственную работу.
7.2. Подрядчик несет материальную ответственность за материальные ценности, принятые в ремонтируемом помещении от Заказчика по акту приема-передачи (Приложение №5) подписанному обеими сторонами.
7.3. Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по акту приема-передачи.
7.4. В случае нанесения работниками Подрядчика ущерба (повреждения) установленному или устанавливаемому Подрядчиком оборудованию, строительным и отделочным материалам, объекту, а так же третьим лицам, Подрядчик обязуется возместить нанесенный материальный ущерб.
7.5. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.
7.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Подрядчику по оговоренной выше схеме, Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не использование обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не в состоянии контролировать. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: войны и военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, наводнения, пожары, землетрясения, принятие государственными органами актов нормативного и/или ненормативного характера, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.
8.2. При наступлении указанных в п.8.1. обстоятельств, сторона, которая подвергалась действиям непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о характере и возможном сроке действия непреодолимой силы или других обстоятельствах, но не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.3. В случаях, предусмотренных в п.8.1. настоящей статьи, срок выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.4. В том случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 6 (шести) календарных месяцев, Заказчик и Подрядчик должны договориться о судьбе Договора.
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
10.1.1. Систематического, без основательного, нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
10.1.2. Систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
10.1.3. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней не были устранены, либо являются неустранимыми.
10.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
10.2.1. Нарушения сроков оплаты более чем на 20 (двадцать) банковских дней;
10.2.2. Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 (десять) календарных дней;
10.2.3. Обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены;
10.2.4. Существенного увеличения Заказчиком сложности или объемов работ, и отказа Заказчика в связи с этим увеличить установленную в Договоре стоимость работ.
10.3. В случае расторжения договора стороны производят взаиморасчет пропорционально части работ, выполненных до момента принятия решения о расторжении договора.
11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
11.1. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям СНиП.
11.2. Гарантийный срок устанавливается в 2 (два) календарных года с момента подписания акта сдачи-приемки объекта. Подрядчик несет ответственность за недостатки, произошедшие по его вине, обнаруженные в пределах гарантийного срока.
11.3. В случае возникновения в течение гарантийного срока претензий по качеству работ Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаруженных недостатках.
11.4. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней направить своего представителя на объект (п.1.1.) для освидетельствования предъявленных Заказчиком недостатков, допущенных по вине Подрядчика, и обеспечить исправление таких недостатков в максимально короткий срок при отсутствии объективных для этого препятствий.
11.5. Подрядчик не несет ответственность за недостатки, произошедшие вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, несоблюдение условий эксплуатации объекта, неправильной эксплуатации установленного оборудования, либо другими обстоятельствами, не связанными с качеством выполнения работ Подрядчиком.
11.6. В случае возникновения спора о причинах возникновения недостатков, заинтересованная сторона за свой счет обращается в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы. В случае подтверждения результатами экспертизы позиции заинтересованной стороны, понесенные ею расходы, возлагаются на контрагента по настоящему Договору.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми составными частями и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
12.2. Полномочными представителями сторон по настоящему Договору являются: Исполнитель:_____________________________________________телефон________________________
Заказчик:________________________________________________ телефон________________________
Представитель Заказчика, действующий на основании доверенности: ____________ телефон________
Паспорт серия_______ №__________ выдан __________________________ образец подписи_________
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заключая типовой договор подряда на строй работы. беря во внимание, что принимать новых работников можно только на свободные позиции, в штатном расписании можно указать не только имеющиеся штатные единицы, но и свободные. Стандартные варианты 100 предоплата либо оплата аванса, размер которого определяется соглашением сторон либо 100 оплата по факту принятия работ заказчиком.
В графе 10 указываются дополнительные сведения, которые не могут быть указаны в других графах (к примеру, прибавки сотрудникам). Во-вторых, как правило, когда конфигурации, вносимые в штатное расписание, не существенны, их можно оформить средством приказа по основной деятельности. Естественно, если дополнительные работы конкретно не связаны с заказанным объемом, заказчик их проведение не просил и не оформлял, добиваться их оплаты, совершенно точно, бесперспективно.
Договор между физическими лицами на выполнениеЗаказчика, где было отвечено только на два вопроса ( а их было 7), в итоге я окончила работы так и не получив ответ и сейчас естественно несу убытки. В приказе следует указать основание внесения конфигураций в штатное расписание (к примеру, реорганизация компании, оптимизация управленческой работы, улучшение структуры организации и т. договор подряда на проведение ремонтно-строй работ.
Договор строительного подряда составить идоговор строительного подряда о выполнении строй работ. в особенности нередко, таким образом, заполняют графы 5-8 штатного расписания в организациях с зарубежным капиталом, учредителями которых являются зарубежные граждане либо организации. Организации либо личного бизнесмена) в лице.
Образец государственного контракта на выполнениеЧто такое штатная расстановка и чем она отличается от штатного расписания? Унифицированная форма т-з включает последующую формулировку штатное расписание на период с 20 г. договор строительного подряда юридически грамотные эталоны.
Для этого подсчитываются количество штатных единиц, суммы окладов, надбавок и сумма месячного фонда заработной платы по вертикальным столбцам. Судя по вашей позиции, в апелляции шансов выиграть не много (извините, за очевидный совет, но нужно было вначале к опытнейшему юристу обратиться), т.
Нет комментариев и отзывов для муниципальный договор на выполнение подрядных работ еще никто не комментировал данную статью, если не ты, то кто оставит отзыв либо совет? 
Срок выполнения работ, обозначенных в пт 1.2 реального договора, с.
Для выполнения ряда строй работ непременно нужен. Заказчик подписывает акт при условии, что работы выполнены отменно и претензий к подрядчику нет.
Регистрация, реорганизация, ликвидация ооо ип онлайн. снова-таки не запамятовывайте, ип не всякой деятельностью может заниматься. 
методы выполнения работ, а также список нужных материалов и.
Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе
В данном разделе собрана интересная информация (Образцы документов, договоров, должностных инструкций, исковых заявлений и т.д.). которая доступна для скачивания абсолютно бесплатно.
ДОГОВОР - образцы договоров
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
КОНТРАКТ - образцы контрактов
ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника
Блог о бодибилдинге Бодибилдинг, производители спортивное питание, фитнес и стероиды с отзывами и рекомендации, правильная нагрузка, питание и тренировки,
Каталог стоматологий в Челябинске и области Стоматологии в Челябинске с отзывами и рейтингом, сделай правильный выбор,
Большой каталог с уникальными готовыми Сочинениями Сочинения и изложения, краткие содержания и характеристики героев скачать бесплатно школьные работы, для 5,6,7,8,9,10,11 классов, сочинения на Украинском и Английском
Выбор районов города, отзывы о работе застройщиков, сравнения, где купить квартиру в Краснодаре Переезд в Краснодар, покупка квартиры и выбор места и района города помощь советы для желающих переехать, форум о Краснодаре и Краснодарском крае, снять арендовать жилье
Отдых в Сочи, п.Лоо, снять комнату, номер в июне, в июле, августе на море Гостевой дом Вишневый в Сочи цены на проживание, достопримечательности, бронирование гостиницы, подробности о Сочи и Лоо
Документы, бланки, образцы на сайте, скачать, бесплатно, формы, шаблоны Бланки договоров, должностных инструкций, образцы судебных исков Договора купли-продажи акций, недвижимости между физическими лицами и инструкции на разничные должности от бухгалтера и кладовщика до директора оптовой фирмы
Комплекты постельного белья, красивое с рисунком, из поплина и бязи с доставкой по городу Краснодару Интернет магазин постельного белья с доставкой по Краснодару и Сочи КПБ, купить, заказать, стоимость и цену смотрите на сайте по постельному белью, выбор размеров и цветов
Заказать доставку женской менструационной чаши в России по городам Менструальная чаша купить, привезти доставить, капа для месячных доставка, купить, заказать, дешево с гарантией, новое в женской гигиене, выбор и отзывы женщин
Банк требует застраховать ипотеку, оформи страховку на ипотечную квартиру, дом Страхование ипотеки в Челябинске и Копейске минимальные тарифы по страхованию, мы предложим дешевле, чем в Сбербанке, у нас минимальная комиссия
РазделыДОГОВОР - образцы договоров
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
КОНТРАКТ - образцы контрактов
ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника
Реклама на сайте:
Инструкция по подготовке договора подряда
Договор подряда заключается при необходимости выполнения определенной работы по заданию заказчика и получения оговоренного результата этих работ. Права на результат работ подрядчик передает заказчику. По общему правилу работа ведется средствами и силами подрядчика и из его материала, но договором подряда может быть предусмотрен и другой порядок.
В статьях с 702 по 729 ГК РФ указаны общие требования к договору подряда, а отдельные разделы прописывают еще и особенности таких видов подряда как:
В этой статье мы расскажем про общие принципы договора подряда.
Форма договора подрядаДля того чтобы договор подряда считался заключенным, надо соблюсти простую письменную форму сделки. Если же стороны договорились о другом порядке, например, нотариальном удостоверении договора или указали, что неотъемлемой частью договора являются приложения к нему, то эти условия надо выполнить, иначе договор будет считаться незаключенным.
Обратите внимание, что если заказчиком выступает государственное (муниципальное) учреждение, то отношения сторон надо оформить в виде контракта (ст. 763 ГК РФ). Контракт заключается на конкурсной основе в порядке, предусмотренном статьей 528 ГК РФ. Если контракт подписан не будет, а подрядчик приступит к выполнению работ, то в спорных случаях суд может отказать во взыскании их оплаты.
Существенные условия договора подрядаК существенным, то есть таким, без согласования которых договор подряда будет считаться незаключенным, относятся условия о предмете и сроке выполнения работ.
Под предметом договора в отношениях подряда понимают описание вида работ, объекта, на который они направлены, и необходимый результат. Если заказчик передает подрядчику вещь для обработки, то и она должна быть определена.
Сроки выполнения работ для договора подряда имеют особенное значение. Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре надо указать сроки начала и сроки окончания работ, а по согласованию сторон - и промежуточные сроки, т.е. завершения отдельных этапов работ. По общему правилу подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы, если только договор не будет предусматривать иное.
Как правильно указать сроки работ в договоре подряда? Лучше всего указывать конкретные даты, например: «Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору в срок с 10 марта 2015 года по 25 мая 2015 года включительно». Если срок окончания работ точно установить невозможно, то формулировка может быть такой: «Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 90 (девяносто) рабочих дней, начиная с 10 марта 2015 года».
Сроки выполнения значительного объема работ могут быть оформлены не в тексте договора, а в виде графика (календаря) работ, который будет являться приложением к договору подряда.
Указание конкретных сроков выполнения работ выгодно, прежде всего, заказчику, а вот подрядчик может настаивать на том, что не может определить сроки при заключении договора. Как быть в этом случае, можно ли указать, например, только срок окончания работ? Нет, ВАС РФ признает договоры подряда, в которых не указан срок начала работ, незаключенными (определение от 9 июля 2010 г. № ВАС-8415/10).
В некоторых случаях подрядчик может настаивать на том, чтобы привязать срок начала работ к сроку внесения заказчиком аванса или совершения им какого-то другого действия. Информационное письмо ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 позволяет такой способ установления сроков начала работ.
А вот привязывать срок окончания работ к действию заказчика нельзя. Например, нельзя определять этот срок датой подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ без претензий. В этом случае отсрочка оплаты заказчиком работы становится, по сути, бессрочной, поэтому коллегия судей ВАС РФ признает такое условие договора подряда недействительным (ничтожным).
Некоторые суды указывают в качестве еще одного существенного условия договора подряда стоимость работ. хотя если она не будет указана в договоре, то будет определяться согласно положениям статьи 424 ГК РФ (по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги).
Если в ходе выполнения договора подрядчик видит необходимость в дополнительных работах или по другой причине превышает первоначальную стоимость работ, то он должен сообщить об этом заказчику. Заказчик может не согласиться на это повышение и отказаться от договора, в этом случае он должен оплатить выполненную часть работ. Подрядчик тоже может отказаться от исполнения договора, если в ходе выполнения работ существенно возрастет стоимость материалов, оборудования, услуг третьих лиц, а заказчик не согласится на рост расценок.
Кроме этих условий стороны могут согласовывать любые другие условия, которые посчитают важными для себя, в частности, рекомендуем обязательно прописать распределение рисков по договору подряда, т.к. они могут обернуться большими финансовыми потерями.
Напоминаем, что отсутствие в любом договоре существенных условий ведет к риску признания его незаключенным. В частности, для подрядчика это невозможность:
Но при этом - если подрядчик сдаст работы, а заказчик их примет, то к отношениям сторон суд будет применять положения о подряде. даже если существенные условия согласованы не будут. В данном случае считается, что наличие соглашения сторон подтверждают действия заказчика по приему результата работ.
Риски сторон по договору подрядаПри выполнении договора подряда возникают риски, связанные с утратой или порчей материалов, оборудования и результата работ. Распределение таких рисков надо прописать в договоре, т.к. Гражданский кодекс оставляет их на усмотрение сторон, кроме случаев, когда такие риски возникли при просрочке передачи или приемки результата работы. Тут действует императивная норма – риск несет сторона, допустившая просрочку (ст. 705 ГК РФ).
Что касается других ситуаций, то по общему правилу риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования несет та сторона, которая их предоставила, если только в этом нет вины другой стороны. Например, если заказчик предоставил материалы, а подрядчик хранил их небрежно, из-за чего они были испорчены или похищены, то ответственность за это будет нести подрядчик.
Чтобы снизить возможные расходы из-за порчи или утраты имущества, материалов, оборудования, результатов работ, в договоре можно указать обязанность стороны застраховать соответствующие риски. Правда, налоговые инспекции зачастую позволяют учитывать расходы на страхование рисков только в рамках строительного подряда, хотя суды считают, что такие расходы можно учитывать при выполнении и других видов подрядных работ.
Привлечение субподрядчиковПодрядчик должен заранее определиться с тем, сможет ли он выполнить работы по договору подряда лично. Если ему потребуется привлечь для этого третьих лиц (субподрядчиков), то надо убедиться, что договор не содержит запрета на это, т.к. по умолчанию подрядчик такое право имеет.
Кроме того, договор подряда может предусматривать такие условия как:
В общем случае ответственность перед заказчиком за выполнение субподрядчиком порученного ему объема работ несет генеральный подрядчик. Договор может иметь и такое условие, как ответственность субподрядчика непосредственно перед заказчиком. но оно будет иметь силу, если заказчик рассчитывается напрямую с субподрядчиком.
Что касается расчетов между подрядчиком и субподрядчиком, то подрядчик обязан оплачивать работу по субподряду, даже если сам он оплату от заказчика не получил.
Сходство и различие договора подряда с другими видами договоровДоговор подряда похож на такие договоры, как оказания услуг. купли-продажи, трудовой. НИОКР. В практическом смысле стоит знать о том, в чем сходство и различия этих договоров, потому что обязанности сторон по таким договорам тоже отличаются:
Таким образом, для заказчика, чаще всего, выгоден именно договор подряда, т.к. он платит только за полученный по его заказу результат. Для исполнителя же выгоднее договор услуг или НИОКР, потому что в этих случаях ему оплачивается сам процесс деятельности, и риск недостижения результата переходит на заказчика.
Если вы хотите заключить договор подряда и избежать возможности его переквалификации в похожие договора, то стоит указать в тексте договора, какими положениями ГК РФ руководствуются стороны. Например, при заключении договора бытового подряда возможна такая формулировка «В ходе исполнения настоящего договора стороны руководствуются положениями параграфа 2 главы 37 ГК РФ».
2.11. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены Подрядчик будет вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать от Заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части работ. 2.12. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков. Обеспечить сохранность материалов, предоставленных Заказчиком. 5.2. Заказчик обязан. Подготовить техническую документацию. Передать Подрядчику объект. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором. Принять выполненные работы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчиком. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. 6. Ответственность сторон 6.1. В случае нарушения сроков сдачи выполненных работ по Договору, Подрядчик уплачивает пеню в размере 1 (может быть другая сумма) от Стоимости Договора за каждый день просрочки сдачи. 6.2. В случае утери либо порчи материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик.
В этом разделе нашего сайта можно посмотреть и при желании скачать образец договора подряда на ремонт квартир. Скачать Договор, договор подряда _на ремонтно-строительные работы г. _ 200_ г. Индивидуальный предприниматель именуемое в дальнейшем Подрядчик действующего на основании свидетельства о регистрации серия _ _ от г. С одной стороны, и имеющий паспорт выданный проживающий по адресу: именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы на объекте, расположенном по адресу: _ (далее именуется «Объект. Объем и стоимость выполнения работ на Объекте определяются утверждаемыми. 4.3. 3.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказч.
Договор подряда на строительно-отделочные работы г. _ 199_ г. именуем_ далее (наименование организации-заказчика) Заказчик в лице (фамилия, имя, отчество, должность) действующего на основании с одной стороны, (Устава, положения) и именуем_ далее (наименование организации) Подрядчик в лице (фамилия, имя, отчество, должность) действующего на основании заключили настоящий (Устава, положения договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По. Сайт МояБригада. Рф рекомендует и бригадам и клиентам обязательно заключать договор подряда на отделочные работы. Если бригада или клиент не заключают договор подряда - это в 100 случаях договор подряда с ип на выполнение отделочных работ (согласно собранной нашим сайтом статистике по реально выполненным заявкам) выливается в недопонимание и в негативные моменты. Однако, договор не является гарантией того что трений не возникнет. Просто без него проблемы. Образцы договоров подряда. В разделе собраны услуг образцы договоров подряда на оказание различных работ и услуг, которые вы можете взять за основу при составлении своего собственного договора подряда. 1. Настоящие Правила противопожарного режима коммерсанта содержат требования пожарной безопасности. Loading. течет крыша, рвут трубы отопления и водопроводные, и, не дай бог, взрывается газ. Устное заявление к делу не пришьешь, поэтому нужно писать на бумаге. Начальнику ЖЭК 10Кудряшову П.Л.Анукевича Романа Дмитриевича, председателя ЖСК «Стрела расположенного по адресу:53200, г. Никополь, ул. Свободы, д. 15 Заявление Прошу Вашего содействия в ремонте крыши нашего дома над вторым подъездом. «Поллукс возврат подоходного налога за лечение в кратчайшие сроки и без хлопот! Для того, чтобы оформить налоговый вычет за лечение быстро, Вам всего лишь нужно предоставить нам несколько документов: Воспользоваться социально налоговыми вычетами, о которых наверняка слышали многие, налогоплательщик может в тех случаях, когда он несет определенные социальные расходы. К таким расходам относятся: расходы на. 
Заявление о выдаче дубликата о расторжении брака г новотроицк - Список рекомендаций 83,5 101002, формы (образцы) исковых заявлений о защите трудовых прав Разместите недостающие формы (образцы) из заявление о выдаче дубликата о расторжении брака г новотроицк списка ниже: Форма искового заявления о восстановлении на работеФорма искового заявления о взыскании заработной платыФорма искового заявления о взыскании вознаграждения по итогам годовой работыФорма искового заявления о взыскании выходного.
Читать далее. 
Заявления в пф г ростов на дону на получение справки о том что - Доверенность в налоговую, банк текст скачать бесплатно заявления в пф г ростов на дону на получение справки о том что Коллекция доверенностей: в.
Читать далее. 
Заявление о выделении части в часть - Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом заявлении, поданном в соответствии с частью 1 статьи 125 АПК РФ посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, считается не поданным в арбитражный суд, при этом в определении о принятии искового заявления (заявления) указывается, что такое ходатайство может быть подано лишь на бумажном носителе. 3.
Читать далее. 
Оформления отчета по производственной практике по специальности правоведение - Общие требования по оформлению дневника оформления отчета по производственной практике по специальности правоведение и отчета по практике БИП - Институт правоведения.
Читать далее.
