Рейтинг: 4.6/5.0 (1922 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Договор подряда на выполнение работ
г. Москва "01" мая 2015 г.
ООО "Иванов". в лице и.о. директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО "Петров" именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту: ____________(далее – Техника).
1.2. Дата и время предоставления Техники для выполнения работ по ремонту и/или техническому обслуживанию (далее по тексту - Ремонт) согласовывается сторонами в заявке на ремонт техники.
1.3. Ремонт техники Заказчика осуществляется на станции технического обслуживания, расположенной по адресу: 111111, г. Москва, ул. Энгельса, д. 111.
1.4. Работы (услуги) считаются выполненными и принятыми после подписания Заказчиком Акта выполненных работ (услуг).
1.5. К условиям настоящего договора не применяется положение Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.92г. иных нормативных правовых актов, принятых в соответствие с указанным законом, поскольку ремонтируемое транспортное средство является коммерческим и не используется Заказчиком исключительно для личных, семейных, домашних нужд.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ (услуг) по каждому из ремонтов определяется индивидуально, в соответствии с прейскурантом (Приложение № 1);
2.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях на следующих условиях:- Заказчик оплачивает 50 (пятьдесят) % от стоимости согласованной в расчете предварительной цены после выставления Подрядчиком счета на предоплату в течение 5-ти банковских дней, оставшуюся сумму Заказчик оплачивает после выставления Подрядчиком счета за выполненный объем работ (услуг) в соответствии с п.2.1. договора в течение 5-и банковских дней после окончания работ (услуг).
2.3. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или день оплаты по счету в кассу Подрядчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
а) своевременно предоставить заявку и технику для выполнения ремонтных работ (услуг) по Договору;
б) своевременно произвести оплату согласно п. 2.2 настоящего Договора и выставленным счетам Подрядчика;
в) подписать акт выполненных работ (услуг) в согласованную дату при отсутствии претензий к качеству выполненных работ (услуг).
г) забрать отремонтированную технику со склада Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об окончании ремонта и 100 (сто) % оплаты.
3.2. Обязанности Подрядчика:
а) выполнить работу/оказать услугу, точно следуя предоставленной заявке;
б) выполнить работу/оказать услугу качественно и в сроки, согласованные Сторонами в заявке на проведение ремонта;
в) выполнить работы (услуги) по ремонту в соответствии с нормативно-технической, эксплуатационно-ремонтной и технологической документацией заводов-изготовителей;
г) устранить недостатки выполненной работы (услуги) по ремонту за свой счет, если они выявлены в течение гарантийного срока после выполнения ремонта и допущены по вине Подрядчика.
3.3. Заказчик имеет право:
а) проверять ход и качество выполнения работ (услуг) по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;
б) требовать в пределах установленного Подрядчиком гарантийного срока, устранения недостатков работ (услуг), дефектов изготовления или брака материалов и запчастей, возникших по вине Подрядчика, за счет Подрядчика.
4.1. В случае проявления дефекта изготовления или брака материала и запчастей, эти детали заменяются по гарантии за счет Подрядчика. В случае выявления дефектов в работе по ремонту и техническому обслуживанию техники в течение гарантийного срока, Подрядчик за свой счет устраняет данные дефекты.
Гарантийная станция – отдел сервиса, расположенный по адресу: 111111, г. Москва, ул. Энгельса, д. 111.
4.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и оказанных услуг: гарантия на слесарные - 30 дней, электрические - 30 дней, на запасные части, связанные с электрооборудованием - гарантии нет в том случае, если установлено, что установка дополнительного оборудования привела к сбою в работе других механизмов машины, Гарантийные обязательства на работы и услуги выполняются фирмой только при предъявлении акта приемки техники и техпаспорта. Гарантия на услуги и работы, выполненные с использованием материалов заказчика не предоставляется. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в «Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию» на данную модель техники и\или другой нормативно-технической документации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
5.1. При завершении работ и оказании услуг Подрядчик предоставляет Заказчику акт и заказ-наряд о фактически выполненной работе и оказанной услуге согласно заявке Заказчика.
5.2. Заказчик или его доверенное лицо, на основании выданной доверенности, подписывает акт выполненных работ (услуг) и заказ-наряд.
5.3. В случае не подписания акта о приемке работ (услуг) и заказ-наряда, Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа, акт о приемке работ (услуг) и заказ-наряд считается подписанным.
5.4. В случае возникновения необходимости произвести виды ремонта (услуг), не предусмотренные заявкой, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ или оказываемых услугах в письменном виде за дополнительную плату, с последующим одобрением Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего Договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние, за возникновение которых не несет ответственности (например, землетрясение, наводнение, война, решения и постановления Правительства).
6.3. В случае невыполнения Подрядчиком п.3.2 настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать с Подрядчика уплаты пеней из расчета 0,1 % за каждый день просрочки выполнения ремонтных работ или оказанных услуг, что не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, но не более 10% от суммы договора.
6.4. В случае невыполнения либо частичного невыполнения Заказчиком п.2.2 настоящего Договора, Подрядчик освобождается от исполнения принятых обязательств по ремонту техники на срок задержки оплаты и вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.
6.5. В случае невыполнения Заказчиком п.3.1(г) настоящего Договора, Заказчик оплачивает услуги Подрядчика по хранению техники. Стоимость хранения одной единицы техники составляет 300 рублей в сутки.
6.6. Ответственность Подрядчика за повреждение, порчу или утрату техники наступает с момента принятия техники в ремонт и прекращается с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (услуг).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора, Стороны будут решать путем переговоров, неурегулированные путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора могут быть направлены по факсимильной связи или электронной почте. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить другой стороне о результатах рассмотрения претензии в течение 15 календарных дней с момента получения претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме и может быть направлен по факсимильной связи или электронной почте.
7.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменными соглашениями Сторон.
7.5. При изменении наименований организаций, юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
7.6. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
По согласованию Сторон, после окончания срока действия, данный договор может быть пролонгирован.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРО Н
Вы выполняете за определенную плату какие-либо отделочные работы, или Вы намерены заказать и оплатить какие-либо отделочные работы(например, декорирование, лакокрасочные работы, облицовка и покрытие пола и стен другими материалами, такими как паркет, ковровые покрытия, обои, плитка, шлифовка полов, акустические работы и т.п.). т.е.:
Перейдите по ссылке. если нужно скачать образец договора подряда типовой формы
Другие документы раздела подряд смотрите здесь
Стороны Договора подряда (отделочные работы):Также в отношении указанных физических лиц, имеющих право на осуществление индивидуального предпринимательства и не использующих труд работников на постоянной основе, законом предоставлено право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении дохода, облагаемого у источника выплаты, т.е. если Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в таком случае обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в полном объеме и в установленные сроки по начисленному доходу Подрядчику исполнит Заказчик как его налоговый агент.
Существенные условия Договора подряда (отделочные работы)(условия, без которых, в силу требований закона, Договоре подряда (отделочные работы)? считается не заключенным):
(условия, которые стороны для предотвращения возможных рисков и разногласий, в силу предоставленного законом права и (или) обычаев делового оборота, самостоятельно определяются в Договора подряда (отделочные работы)?:
В качестве исключения, устно может быть совершена сделка, если она исполняется при самом совершении (приобретение работ, когда их выполнение и оплата происходят одновременно);
В случае если, стороной по договору является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, то в силу закона «О персональных данных и их защите» необходимо истребовать у этой стороны «Согласие на сбор и обработку персональных данных».
Договор подряда (отделочные работы) регулируется:Некоторые виды работ, связанных с капитальным строительством, можно выполнять только при наличии свидетельства о допуске к ним. Это работы в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Об этом сказано в части 2 статьи 47, части 4 статьи 48 и части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. Детальный перечень работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. для исполнения которых нужно иметь свидетельство о допуске к ним, утвержден приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 .
Свидетельство о допуске к таким видам работ выдают своим членам саморегулируемые организации (СРО). то есть некоммерческие организации (ст. 11 НК РФ. ст. 55.2. 55.8 Градостроительного кодекса РФ и ст. 3 Закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ ). Саморегулирование в строительной отрасли (в т. ч. выдача свидетельств о допуске) введено вместо системы лицензирования (ст. 1 и 3 Закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ, п. 1 письма ФНС России от 3 апреля 2009 г. № ШС-22-3/256 ).
1) Исполняться ИП или организациями (но не физическими лицами);
2) Исполнитель должен иметь допуск к этим работам, выдаваемый членам СРО.
Таким образом, если допуск СРО отсутствует при его обязательном наличии, то Ваша компания не сможет признать расходы в налоговой базе по налогу на прибыль.
В противном случае данные работы могут выполняться любыми гражданами и без допуска СРО.
Что касается документального оформления, то понадобятся:
1. Договор подряда
Поскольку договор подряда заключен с физическим лицом, то имеют место гражданско-правовые отношения (договор ГПХ). Следовательно, помимо начисления и удержания НДФЛ, необходимо начислить страховые взносы (кроме ФСС от несчастных случаев и профзаболеваний).
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах Системы Главбух
ДОГОВОР ПОДРЯДА № / -2014-ГСК на выполнение строительно-монтажных работ. г. Челябинск « » 2014г. Фамилия Имя Отчество, действующий как физическое лицо, именуемый в дальнейшем Заказчик и Общество с ограниченной ответственностью
Ситуация, при которой применим Договор строительного подряда (строительно-монтажные работы):
Вы выполняете за определенную плату какие-либо строительно-монтажные работы, или Вы намерены заказать и оплатить какие-либо строительно-монтажные работы (например, возведение несущих, ограждающих конструкций и сооружений, мостов, трубопроводов, земляные работы, монтаж железобетонных конструкций, лифтов и т.п.), т.е.:
предметом правоотношений являются строительно-монтажные работы, т.е.:
деятельность, результат которой имеет материальное выражение, например:
изготовление имущества (например, строительство магазина и т.п.);
обработка имущества (улучшение качеств или изменение потребительских свойств имеющегося имущества, например, отделка прилегающей к зданию территории брусчаткой и т.п.);
переработка (создание новой вещи в результате уничтожения имеющейся, например, из бетона и арматуры заливается фундамент здания и т.п.);
уничтожение того или иного объекта (например, демонтаж здания и т.п.);
выполнение иной работы по заданию заказчика;
строительная деятельность по выполнению комплекса работ, включающего в себя:
земляные работы и специальные работы в грунтах;
подготовительные работы, связанные со сносом существующих зданий и сооружений, с устройством временных инженерных сетей, дорог, складских площадок, а также c вертикальной планировкой территории;
возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе: мостов, транспортных эстакад, тоннелей и метрополитенов, путепроводов, трубопроводов, иных искусственных строений);
специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений;
устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а также внутренних инженерных систем;
работы по защите и отделке конструкций и оборудования;
строительство автомобильных и железных дорог;
монтаж (демонтаж) технологического оборудования, пусконаладочные работы;
Заказчик обладает к моменту заключения договора в зависимости от категории строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению, согласованием с местными исполнительными органами или прошедшей в установленном порядке экспертизу и утвержденной уполномоченным государственным органом проектной (проектно-сметной) документацией, либо эскизным проектом ( Если подлежат выполнению работы, исключающие необходимость их утверждения с уполномоченными органами, необходимо использовать Договор подряда (отделочные работы);
Договор подряда с участием физического лица может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. ДОГОВОР ПОДРЯДА. на выполнение работ (с физическим лицом).
выполняются:
разовые строительно-монтажные работы, т.е. однократно (например, обустройство открытой спортивной площадки и т.п.);
или
периодические строительно-монтажные работы, т.е. при возникновении необходимости выполняются работы по согласованной сторонами спецификации ( например, по мере необходимости выполняются работы по реконструкции магазинов, входящих в одну торговую сеть и т.п.). Стороны Договора строительного подряда (строительно-монтажные работы):
Заказчик – лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее строительно-монтажные работы. (Если Заказчиком является физическое лицо, необходимо использовать Договор бытового строительного подряда (строительно-монтажные работы);
Подрядчик – лицо (физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель), выполняющее строительно-монтажные работы, имеющие лицензию на осуществление соответствующих видов строительно-монтажных работ на территории Республики Казахстан. При этом в отношении физических лиц ратифицированными Республикой Казахстан Международными договорами, а также законодательством Республики Казахстан установлено, что индивидуальное предпринимательство имеют право осуществлять:
граждане Республики Казахстан;
оралманы;
как постоянно проживающие (при условии наличия вида на жительство в Республике Казахстан) так и постоянно не проживающие в Республике Казахстан (не имеющие вид на жительство, но находящиеся на территории Республики Казахстан на законном основании) граждане Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Армении;
постоянно проживающие в Республике Казахстан (при условии наличия вида на жительство в Республике Казахстан) граждане Кыргызской Республики.
Также в отношении указанных физических лиц, имеющих право на осуществление индивидуального предпринимательства и не использующих труд работников на постоянной основе, законом предоставлено право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении дохода, облагаемого у источника выплаты, т.е. если Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в таком случае обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в полном объеме и в установленные сроки по начисленному доходу Подрядчику исполнит Заказчик как его налоговый агент. Существенные условия Договора строительного подряда (строительно-монтажные работы)
ЗАО "Организация №1", в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава 2.1.2. После выполнения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора и подписания акта выполненных работ, оплатить работы.
(условия, без которых, в силу требований закона, Договор строительного подряда считается не заключенным):
условие о предмете договора, т.е. какие строительно-монтажные работы будут выполняться и (или) какой результат будет достигнут в ходе выполнения отделочных работ. Обычные условия Договора подряда (строительно-монтажные работы)
(условия, которые стороны для предотвращения возможных рисков и разногласий, в силу предоставленного законом права и (или) обычаев делового оборота, самостоятельно определяют в Договоре строительного подряда):
соблюдение установленной формы договора, т.е. его заключение в письменной форме, его подписание сторонами или их представителями и, как правило, если сделка совершается юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, также скрепление печатями этих юридических лиц, если данное лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан должно иметь печать. Письменная форма установлена для договоров, заключаемых:
в процессе предпринимательской деятельности, независимо от того, осуществляют ли такую деятельность оба участника договора либо только один из них;
или
на сумму свыше ста расчетных показателей;
В качестве исключения, устно может быть совершена сделка, если она исполняется при самом совершении (приобретение работ, когда их выполнение и оплата происходят одновременно);
сроки выполнения строительно-монтажных работ;
цели использования Заказчиком результата строительно-монтажных работ;
условия, определяющие требования к качеству строительно-монтажных работ. В частности, должны быть указаны требования технических регламентов и других нормативно-технических документов, обеспечивающих безопасность в области технического регулирования;
состав и содержание проектно-сметной документации, представляемой Заказчиком для выполнения строительно-монтажных работ;
объем и порядок содействия, оказываемого Заказчиком Подрядчику в выполнении строительно-монтажных работ;
условия материального обеспечения строительно-монтажных работ (в целом Подрядчиком или в целом Заказчиком, или в определенной части Подрядчиком и Заказчиком);
порядок привлечения третьих лиц к выполнению строительно-монтажных работ (субподрядчиков), если договором не определены иные условия, то Подрядчик имеет право привлекать к исполнению договора субподрядчиков, При этом в договоре в обязательном порядке указываются виды и объемы работ (услуг), которые Подрядчик намеревается передать на исполнение субподрядчикам. При этом не допускается передача на субподряд в совокупности более двух третей, предусмотренных договором стоимости, всех подрядных работ (цены подряда);
гарантии сторон по договору;
гарантия качества выполненных строительно-монтажных работ. Если гарантийные сроки не установлены договором, то срок не может быть менее двух лет со дня приемки;
цена строительно-монтажных работ или способы ее определения, а также срок и порядок платежей;
срок и порядок приема выполненных строительно-монтажных работ, принимаемых, в силу закона, в эксплуатацию Заказчиком самостоятельно или с участием приемочной комиссии;
ответственность сторон;
порядок разрешения споров;
порядок изменения, расторжения договора;
иные условия, которые стороны, в силу предоставленного законом права и (или) обычаев делового оборота, и (или) соглашения сторон, могут самостоятельно определить в договоре.
В случае если, стороной по договору является физическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, то в силу закона «О персональных данных и их защите» необходимо истребовать у этой стороны «Согласие на сбор и обработку персональных данных». Договор подряда (строительно-монтажные работы) регулируется:
статьи 651-666 (Особенности строительного подряда) Гражданского кодекса РК;
статьи 616-639 (Общие положения о подряде) Гражданского кодекса РК в части, что не противоречит особенностям строительного подряда;
соответствующие законодательные акты, регулирующие вопросы выполнения строительно-монтажных работ, в том числе:
Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;
Закон «О разрешениях и уведомлениях»;
иные нормативные правовые акты, регламентирующие, а также, связанные с данными правоотношениями.
Срок выполнения работу -, но подрядчик выполнил работы не в полном объеме. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязанностей по контракту, должна при пришествии либо прекращении событий неодолимой силы немедля известить об этом другую сторону. За нарушение принятых по контракту обязанностей стороны несут имущественную (вещественную) ответственность в согласовании с действующим законодательством русской федерации. эталон контракта подряда с временным трудовым (творческим) коллективом (втк), заключаемый меж юридическими лицами. Выполнить в полном объеме все обязанностейа, предусмотренные в других статьях реального контракта. Форма трудового контракта с личным.
Гк рф по контракту подряда подрядчик (работник) обязуется выполнить по поручению заказчика обусловленную контрактом работу и сдать заказчику (работодателю) ее итог. Заказчик вправе поправить недоделки за счет подрядчика в границах общей сметной цены работ, 3. эталон контракта подряда на разработку программных средств учебного предназначения (псун), заключаемый меж юридическими лицами. В случае отказа заказчиком от проведения работ задаток исполнителем не ворачивается 2. 
делать все работы порученные, как в устном, так и в письменном.
Заказчик подписывает акт при условии, что работы выполнены отменно и претензий к подрядчику нет. Обеспечить своевременное устранение недочетов и изъянов, выявленных при приеме работ в период гарантийного срока эксплуатации объекта. 
На себя обязанностейо выполнить ремонтно-строй работы на объекте, расположенном по адресу. 
Обеспечить вывоз мусора, соответствующее содержание и уборку строительной площадки. Действующий на основании свидетельства ип серии. эталон контракта на выполнение работ с передачей. личный бизнесмен, именуемое в предстоящем подрядчик, действующего на основании свидетельства о регистрации серия от г. 
Приложении 1 к истинному контракту, являющемуся его неотъемлемой частью, в установленный контрактом срок на объекте по адресу 2. Скачать типовой трудовой контракт с временным работником (.doc) скачать типовой трудовой. контракт на аренду автомобиля (с физическим лицом). Гпд лучше защищает интересы личного бизнесмена, также при гпд заработная плата начисляется конкретно работнику не происходят выплаты в фонды.
В настоящее время стремительно растет количество строительных фирм. Некоторые из них являются «однодневками», которые не выдерживают конкуренции и сворачивают свою деятельность, а некоторые становятся активными участниками на рынке услуг, они растут и развиваются, предлагая потребителю выполнение самых различных строительных и отделочных работ.
Таким образом, строительные фирмы могут быть разными, однако спрос на предоставляемые ими услуги растет с каждым днем. Все дело в том, что быстрые темпы жизни, большая занятость на работе, семья порой не позволяют выкроить время на проведение ремонта. который в итоге возлагается на плечи сотрудников строительных фирм или физических лиц, предоставляющих соответствующие услуги.
Это позволяет сэкономить время, нервы и, несмотря на оплату труда работников, денежные средства. Однако, обращаясь в ту или иную фирму, необходимо особое внимание уделить договору на проведение ремонтных работ. именуемый российским законодателем « договор подряда ». Необходимость заключения данного договора обусловлена тем, что он позволяет наиболее полно определить права, обязанности и ответственность, как заказчика, так и стороны, предоставляющей соответствующие услуги (подрядчика). Это позволяет защитить обе стороны от возможных нарушений законодательства, порядка оплаты работы и в ряде иных случаев.
Подряд может быть нескольких видов, но самым распространенным является бытовой подряд. Особенностью бытового подряда является его субъектный состав, в котором заказчиком может быть лишь физическое лицо, и характер выполняемых работ, которые предназначены лишь для удовлетворения бытовых и личных потребностей. Так, перепланировка и ремонт квартиры или дома в соответствии с пожеланиями и предпочтениями потребителя осуществляются на основе договора бытового подряда.
На сегодняшний день все вопросы, касающиеся данного договора, регулируются §2 главы 37 части второй Гражданского кодекса РФ, законодательством о защите прав потребителей и некоторыми иными нормативными актами. К законодательству, регулирующему права потребителей, конечно же, в первую очередь относится Федеральный закон «О защите прав потребителей» с последними изменениями. Однако стоит отметить, что его положения применяются в случаях, не урегулированных Гражданским кодексом.
Интересным моментом является преддоговорной этап, который являет собой ознакомление подрядчиком заказчика с условиями договора, ценой и формой оплаты работы, предоставление всей необходимой информации о той работе, которую предполагается выполнять и иные сведения. Кроме того, при необходимости подрядчик должен указать конкретное лицо, которое выполнит соответствующую работу.
Следует отметить, что подрядчик несет ответственность за непредоставление указанной информации. а также, за те недостатки в работе, которые возникли в результате ее отсутствия у заказчика. Заказчик имеет право требовать возмещение убытков, если подрядчик не предоставил соответствующую информацию в месте заключения договора. Данные положения содержит статья 732 Гражданского кодекса РФ.
Если же преддоговорный этап не вызвал затруднений и подрядчик предоставил заказчику желаемую информацию, можно приступать непосредственно к заключению договора бытового подряда. Как и любой другой договор, договор бытового подряда включает в себя существенные условия, без указания которых он будет недействительным и не имеет юридической силы. Такими условиями для договора бытового подряда является указание предмета договора, сроки выполнения работы и ее цена. Что касается предмета договора, то им станет результат выполненной подрядчиком работы, при этом не стоит забывать о характере этого результата: удовлетворение личных и бытовых нужд.
Законодатель в норме Гражданского кодекса, а точнее, в статье 735 определяет положение, касающееся цены и оплаты выполненной работы. Данная норма отстаивает интересы заказчика и гласит, что цена работы определяется не в одностороннем порядке, а соглашением сторон и не может превышать размеры, установленные или регулируемые соответствующими государственными органами. Так как это условие договора является существенным, то его нарушение, то есть завышение цены за работу (даже при условии согласия заказчика) привлечет к ничтожности сделки.
Для договора подряда характерно четкое определение сроков выполнения работ. особенно это важно при работах в крупных объемах. В договоре обязательно должна быть указана дата начала и окончания работ, кроме того, по взаимному согласию сторон могут устанавливаться промежуточные сроки. Необходимо отметить, что сроки могут быть изменены по ряду оснований: при существенном нарушении условий заключенного договора, существенном изменении обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. Данные положения также содержатся в Гражданском кодексе РФ, в 450 и 451 статье.
Кроме того, договор бытового подряда является публичным договором, соответственно, при его заключении необходимо руководствоваться и положениями статьи 426 Гражданского кодекса. В частности, следует помнить о том, что, если работы будут осуществляться коммерческой организацией, то она не вправе отказывать в предоставлении своих услуг при наличии возможности их предоставления. Конечно же, немаловажными условиями договора являются положения, определяющие права и обязанности сторон, ответственность, которую несет как заказчик, так и подрядчик.
Также необходимо внести в договор условия и порядок его расторжения. Не следует переживать, если эти пункты, за исключением существенных и очень значимых моментов, не раскрыты в договоре. В этом случае при решении вопросов, связанных с возникшими правоотношениями, необходимо руководствоваться соответствующими нормативными актами: кодексами, законами.
Заключение договора бытового подряда необходимо, ведь он позволяет обезопасить себя от денежных потерь, благодаря возможности в определенных ситуация требовать с подрядчика возмещения убытков, некачественного результата работы и ряда иных негативных ситуаций. В связи с ростом потребления услуг строительных фирм, осуществляющих ремонтные работы в соответствии с пожеланиями заказчика, договор бытового подряда приобретает все большее значение и популярность.
Вы можете скачать бесплатно на нашем сайте:
Мы также предложили договоры строительного подряда. Договор подряда с физическим лицом: скачать образец договора подряда с физическим. ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА. Элементов крови на всех. Купить бланк страховки москва
Несмотря на то. что в настоящее время термина « совокупный налогооблагаемый доход» не существует. по нашему мнению. под этим понятием следует понимать сумму налогооблагаемого дохода ( это опосредованно вытекает из п. Зачастую закон не настаивает на обязательном применении типовых форм договоров. тогда эти формы используются как рекомендованные. чтобы облегчить процесс составления договора. Социальная льгота может применяться только к доходам. полученным за выполнение трудового договора. а доходы за выполнение работ и предоставление услуг по гражданско-правовому договору будут облагаться налогом с доходов без применения социальной льготы. В отличие от договоров купли-продажи. момент заключения и исполнения договора подряда никогда не совпадает.
Если же договором предусмотрено. что имущество передается в пользование бесплатно. то это уже совсем другой вид договора — ссуда или бесплатное пользование имуществом ( ст.
ГК) является обязательной для договоров. заключаемых: • между физическим и юридическим лицом ( кроме договоров. которые полностью исполняются в момент их совершения); • сторонами подписан единый документ с названием « Договор», в котором зафиксированы все существенные условия и на котором есть подписи обеих сторон; • стороны обменялись письменными документами ( например. произошел обмен письмами. телеграммами. счетами. нарядами) .
Договоры о выполнении работ используются гражданами в случае необходимости проведения ремонтных работ и прочих работ по заданию. Следовательно. суммы. выплачиваемые предприятием по договорам подряда. относятся к составу его валовых расходов. В подрядных договорах Украины работы по договоренности сторон могут выполняться из материала заказчика или из материала подрядчика. что должно быть указано непосредственно в самом договоре договор строительного подряда физическим лицом с физическим лицом образец. Такие договоры используются не только в строительно-ремонтном сегменте. но и на уровне бытового подряда. Кроме того. этот же работник получил вознаграждение за выполненные работы по договору подряда в сумме 1200 грн. Что касается сроков выполнения работы по договору подряда или ее отдельных этапов. то. согласно ст: требуя заключить мир с германией ленин руководствовался. Вы экономите деньги. ведь стоимость подготовки договора на порядок меньше. чем средняя цена на рынке.
Конструктор документов ПростоДок станет незаменимым помощником. если Вам нужно подготовить договор подряда или его разновидность. например. договор на выполнение строительных. монтажных. ремонтных работ. бытовых и прочих работ
Мы также предложили договоры строительного подряда. Договор подряда с физическим лицом: скачать образец договора подряда с физическим.
Договор подряда с физическим лицом скачать образец договора
Если предметом договора выступает земельный участок. целостный имущественный комплекс. жилой дом или другое недвижимое имущество. договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению и госрегистрации Основные условия договора купли-продажи — предмет. цена и срок. Договор подряда с физическим лицом: скачать образец договора подряда с физическим лицом Подряд с физическим лицом в плане оформления имеет свою специфику. вместе с тем. по юридическим последствиям не имеет особого значения от субъектного состава участников договоров договор строительного подряда физическим лицом с физическим лицом образец. Договор может быть расторгнут. в том числе путем одностороннего отказа. порядок которого указывается в договоре.
Социальные взносы не удерживаются. поскольку базой для их удержания являются суммы. входящие в фонд оплаты труда ( основная и дополнительная заработная плата. а также прочие поощрительные и компенсационные выплаты), подлежащие обложению налогом с доходов физлиц ( п. Если заказчик в течение одного месяца уклоняется от принятия выполненной работы. подрядчик имеет право после двукратного предупреждения продать результат работы. а сумму выручки. с вычетом всех причитающихся подрядчику платежей. внести на депозит нотариуса. нотариальной конторы на имя заказчика; если заказчик не уплатил установленной цены работы или иной суммы. причитающейся подрядчику в связи с исполнением договора подряда. подрядчик имеет право придержать результат работы. а также оборудование. остаток неиспользованного материала и другое имущество заказчика. у подрядчика. Важное условие договора — чьи материалы используются для выполнения работ. а также необходимые требования к этим материалам ( цена. качество и т. Сторона. которая выполняет работы. называется подрядчиком. а сторона. которая получает результаты работ и совершает их оплату. именуется заказчиком. Бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций примера 1 приведем в Начислены взносы на пенсионное страхование на сумму заработной платы ( 500, 00 + 1200, 00) х 32% = 544, 00 Проведено удержание страховых взносов в связи со временной потерей трудоспособности Вознаграждение по договору подряда. если такую работу выполнял субъект предпринимательской деятельности — плательщик единого налога или предприниматель на общей системе налогообложения. налогом с доходов физических лиц облагаться не будет. В сравнение с договорами возмездного оказания услуг. главная цель по договору подряда — это конечный результат работы. В подрядных договорах Украины работы по договоренности сторон могут выполняться из материала заказчика или из материала подрядчика. что должно быть указано непосредственно в самом договоре
Договор строительного подряда физическим лицом с физическим лицом образец - Договоры об оказании услуг скачать образцы договоров об
ГК. по договору подряда одна сторона ( подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию второй стороны ( заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Договор выполнения отделочных работ — это соглашение. согласно которому одна сторона. используя свои профессиональные навыки и знания. по заказу другой стороны выполняет работу по отделке поверхностей. Предметом договоров подряда является передача результата труда. то есть. материально выраженный результат. а не действие к нему приведшее. в отличие от договоров о предоставлении услуг. предметом которых является процесс достижения конечного результата. Подойдет тем. кто собирается привлечь к работам по отделке помещений специалистов. а также специалистам. профессионально выполняющим такие работы. В случае отказа заказчика от увеличение сметы подрядчик имеет право требовать расторжения договора. То есть если физическое лицо получило вознаграждение за выполнение работы по договору подряда. то с такого вознаграждения следует удержать сумму взносов в Пенсионный фонд: поликлиника 92 на арбате расписание врачей. Закона о доходах. в состав общего месячного налогооблагаемого дохода включаются: доходы в виде заработной платы. другие выплаты и вознаграждения. начисленные ( выплаченные) налогоплательщику согласно условиям трудового или гражданско-правового договора. По договорам подряда о проведении строительных работ следует учитывать необходимость составления и утверждения проектно-сметной документации. Помимо предмета договора в текст обязательно следует включить условие о сроке возврата займа. в противном случае операция может быть расценена как безвозмездная передача имущества ( дарение) По общему правилу исполнитель обязан предоставлять услугу лично. если иное не предусмотрено договором. Ищите образец договора подряда в Украине? Забудьте! Образцы договоров подряда больше не нужны. Договор выполнения отделочных работ — это соглашение. согласно которому одна сторона. используя свои профессиональные навыки и знания. по заказу другой стороны выполняет работу по отделке поверхностей.
Договор бытового подряда считается заключенным в надлежащей форме. если подрядчик выдал заказчику квитанцию или другой документ. подтверждающий заключение договора подряда. Если заказчик в течение одного месяца уклоняется от принятия выполненной работы. подрядчик имеет право после двукратного предупреждения продать результат работы. а сумму выручки. с вычетом всех причитающихся подрядчику платежей. внести на депозит нотариуса. нотариальной конторы на имя заказчика; если заказчик не уплатил установленной цены работы или иной суммы. причитающейся подрядчику в связи с исполнением договора подряда. подрядчик имеет право придержать результат работы. а также оборудование. остаток неиспользованного материала и другое имущество заказчика. у подрядчика
Договор выполнения отделочных работ образец скачать договор строительного подряда физическим лицом с физическим лицом образецДоговор строительного подряда физическим лицом с физическим лицом образец. Оценка: 67 / 100 Всего: 17 оценок.
© 2010 ООО «УК «Товарищество собственников землевладений»
