Государственный контракт на выполнение подрядных работ, образец, бланк, форма

Большинство строительных, изыскательских и проектных работ сегодня выполняется на основе договоров, заключенных по инициативе сторон. В свою очередь, нуждающееся в подобного рода работах государство, прибегает к заключению государственных контрактов на выполнение подрядных работ. Благодаря этому механизму государственные и муниципальные учреждения получают возможность реализовать большинство целевых программ по обеспечению жильем госслужащих, многодетных и малообеспеченных семей и других слоев населения.

Сторонами являются: муниципальный или государственный заказчик – государственный орган или корпорация, казенное учреждение или Внебюджетный фонд и победитель аукциона – специализированная организация, выполняющая проектные, изыскательские или строительные работы. Заключая договор, стороны подтверждают, что договорились, обсудили ключевые положения контракта и обязуются нести ответственность за свои действия друг перед другом.

Заключение контракта происходит на основании государственных или муниципальных закупок, проведенных в соответствии с действующим законодательством.

Данный документ регламентируется специальным законодательством в области подрядных работ для государственных нужд и имеет следующие характерные особенности:

объектом гос.контракта на выполнение подрядных работ могут являться исключительно проектные, изыскательские или строительные работы, финансирование которых производится за счет муниципальных или государственных средств;

субъектом гос.контракта выступает государственный или муниципальный заказчик;

сторона, являющаяся подрядчиком по такому контракту, имеет право на дополнительные льготы;

поиск исполнителя осуществляется посредством размещения информации на специализированных торговых площадках, проведения аукционов и конкурсов в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Данный договор регулирует отношения сторон и содержит следующие положения:

правовой статус сторон;

способ выполнения работ;

лицо, предоставляющее материалы и оборудование для работы;

передаваемые для работы участки и здания;

качество и регламент проведения работ;

срок выполнения работ;

стоимость выполнения работ;

перечень передаваемой технической документации;

основания для расторжения договора и проч.

Приложения и сопутствующие документы к договору: техническое задание, календарный план, перечень материалов и оборудования, сметная и техническая документация, документы, подтверждающие право на участок, регламент проведения работ, страховой полис и т.д.

Государственный контракт на выполнение подрядных работ

Муниципальный контракт (договор подряда) № на строительные работы

Муниципальный контракт (договор подряда) № ____

на строительные работы

с. Ленинское "___" _________ 2008 г.

Администрация Ленинского сельского поселения, в лице главы администрации Ананьева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования «Ленинское сельское поселение» Ленинского муниципального района ЕАО, Именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________________, в лице __________________________________________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд на благоустройство дворовых территорий в с. Ленинское ул. Ленина, д. 6, а именно:

- Скрышные работы (уборка старого асфальтного покрытия) – 332 кв.м;

- Уборка старого бордюрного камня – 196 п.м;

- Асфальтирование – 332 кв.м;

- Укладка бордюрного камня – 196 м.п.

Объект расположен по адресу; ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Ленина, д. 6.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с запросом котировок от «___» _____________ 2008 г (Протокол № ___ от «___»__________ 2008 г.) и составляет 340000 (Триста сорок тысяч) рублей.

2.2. Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости договора выплачивается в течение 5 дней после подписания настоящего договора.

2.3. Оставшаяся сумма будет выплачена после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию, но не позднее «___»__________ 2008 года.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: в течение 5 дней с момента подписания договора.

Окончание работ: « ____ » ___________ 2008 г.

3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

4. Обязательства сторон

4.1. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок.

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.1.4. При готовности объекта вызвать Заказчика на приемку работ в 5- дневный срок после окончания работ.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.2. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5.

4.2.2. Осуществлять технический надзор за строительством.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.2.4. При исполнении настоящего Договора Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных настоящим Договором работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Договором или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Договором части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену настоящего Договора пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, Подрядчика, органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора).

5.4. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком при необходимости за свой счет.

5.5. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в течении 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п.1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с технической документацией.

8. Контроль и надзор заказчика за исполнением договора

8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

8.2. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. Имущественная ответственность

9.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за задержку расчетов за выполненные работы, предусмотренные настоящим договором неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание строительства объекта после установленного срока по вине Подрядчика - штраф (пеню) в размере 0,1 % от объема невыполненных работ за каждый день просрочки.

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф (пеню) в размере 0,1 % от стоимости работ и конструкций за каждые 10 дней просрочки.

9.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.Изменение внешних условий строительства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

10.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Разрешение споров между сторонами

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момент его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с условиями настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом ЕАО.

12. Состав и содержание технической документации

13.1. Состав технической документации:

13. Прекращение договорных отношений

Условия расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 15 дней по причинам, независящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения ремонтных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 15 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 15 дней;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

13.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней;

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- при выполнении работ по контракту в расчеты возможно. стороны, заключили настоящий договорподрядана основании протокола рассмотрения и. копеек. ПОКУПАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное предприятие системы. Песок природный для строительныхработ средний м3.

на дорожном полотне и тротуаре – незамедлительно. 2.1.13. Предприятия, организации и учреждения согласно муниципальнымконтрактам (договорам. работы. обязано на месте проведения работ иметь на руках копию разрешения и договорподряда. строительныеработы.

документы строительных организаций и строек, в которых фиксируются виды, объёмы и стоимость выполненных работ. В договорахподряда (муниципальныхконтрактах ) по.

не приступает своевременно к исполнению договораподряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание. подрядчик (ООО «Центр Строительных Решений») закончил выполнение работ по муниципальномуконтракту. На основании вышеизложенного, руководствуясь.

Проект контракта на выполнение подрядных работ (ОАЭФ)

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Полное наименование Заказчика], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия] от имени [Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования], с одной стороны и [полное наименование подрядчика], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иных нормативных актов законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного (муниципального) заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, (протокол подведения итогов [значение] от [число, месяц, год]) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется выполнить комплекс подрядных работ по ремонту объекта [вписать нужное] (далее — Объект) по адресу: [вписать нужное] и передать их результаты Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Подрядчик выполняет работы по Контракту в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), сводов правил по проектированию и строительству (СП), территориальных строительных норм (ТСН), технических регламентов в строительной области и других нормативных документов в строительстве в объемах, предусмотренных ведомостью объемов работ (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта и иной технической документацией, которая будет предоставлена Заказчиком (при условии ее наличия).
2.2. Подрядчик выполняет работы по Контракту в соответствии с календарным планом (Приложение № 3), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Начало срока выполнения работ — [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ — [вписать нужное].
2.3. Выполнение работ на Объекте должно производиться Подрядчиком в рабочие дни с 08:00 до 17:00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.
2.4. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан вести отчетную документацию, предусмотренную постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее — постановление Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100) (далее – отчетная документация).
2.5. Подрядчик исполняет свои обязательства по Контракту лично или с привлечением других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
2.6. В случае, если Подрядчиком в ходе исполнения Контракта выполняются скрытые работы (отдельные виды работ, визуальную оценку, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ), такие работы предъявляются к осмотру и приемке Заказчиком до их закрытия в ходе последующих работ. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

3. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ

3.1. По завершении выполнения работ (этапа работ) Подрядчик уведомляет (в письменной форме или иным способом) Заказчика о факте завершения работ (этапа работ) в соответствии с календарным планом (Приложение № 3).
3.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем уведомления Заказчика о факте завершения работ (этапа работ), Подрядчик представляет Заказчику акт (-ы) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2 согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100), справку (-и) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3 согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100) в 2 (двух) экземплярах, а также иную необходимую отчетную документацию, подписанную Подрядчиком.
3.3. В течение [указать количество] дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 3.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в Контракте и, в случае отсутствия замечаний, направляет Подрядчику вторые экземпляры акта (-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные Заказчиком.
3.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, указанным в Контракте, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок (экспертиз) качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям, указанным в Контракте, возмещение расходов, понесенные Заказчиком в связи с проверкой (экспертизой), а также возмещение причиненных Заказчику таким несоответствием убытков, возлагается на Подрядчика.
3.5. При наличии замечаний Заказчик, в течение [указать количество] дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 3.2 Контракта, направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков и/или необходимых доработок и сроком их устранения.
3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или отказа от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в запросе/отказе, предоставить разъяснения касательно результатов работ или устранить указанные недостатки и/или произвести необходимые доработки за свой счет, а также предоставить Заказчику отчет об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные Подрядчиком документы, указанные в п. 3.2 Контракта.
3.7. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и/или выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в Контракте и направляет Подрядчику вторые экземпляры акта (-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные Заказчиком.
3.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными с момента передачи Заказчику всей необходимой отчетной документации, предусмотренной Контрактом, а также подписания Заказчиком акта (-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

4. Цена Контракта и условия взаиморасчетов Сторон

4.1. Цена настоящего Контракта составляет [указать сумму цифрами и прописью] и включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии со Сметной документацией (Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.2. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При изменении цены Контракта Стороны подписывают дополнительное соглашение.
4.4. Оплате подлежат выполненные Подрядчиком по Контракту работы. В случае превышения Подрядчиком стоимости работ, указанной в Контракте, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет. В случае выполнения Подрядчиком работ, непредусмотренных Контрактом, такие работы не принимаются и не оплачиваются Заказчиком.
4.5. Привлечение Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц (субподрядчиков) не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.
4.6. Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные Сторонами акт (-ы) о приемке выполненных работ (этапа работ) (по форме № КС-2) и справка (-и) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
4.7. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств [вписать нужное].
4.8. Оплата выполненных работ по Контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: [определить порядок оплаты в зависимости от положенийдокументации об открытом аукционе в электронной форме (с выплатой аванса, без выплаты аванса)].
4.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4.10. В случае прекращения, приостановления финансирования или сокращения объема, повлекших за собой необходимость приостановки выполнения работ по ремонту Объекта, Стороны в течение [указать количество] дней составляют акт, отражающий стадию выполнения работ, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат.
4.11. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [указать количество] дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы по Контракту, сдать Заказчику результат выполненных работ.
5.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту необходимыми строительными материалами, изделиями и иными материально-техническими ресурсами.
5.1.3. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование, подлежащие сертификации, соответствующих сертификатов, технических паспортов и (или) других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику одновременно с предоставлением акта (-ов) о приемке выполненных работ (этапа работ) (по форме № КС-2) .
5.1.4. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
5.1.5. Своевременно обеспечивать вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, а также всех принадлежащих Подрядчику машин, оборудования, инструментов и иного имущества, использованных при выполнении работ.
5.1.6. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
5.1.7. Предварительно согласовать с Заказчиком действия, связанные с необходимостью отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков.
5.1.8. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.
5.1.9. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию, в соответствии с формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100, и предоставлять ее Заказчику.
5.1.10. Своевременно устранять недостатки и/или недоработки, выявленные Заказчиком в ходе выполнения работ или при приемке их результатов.
5.1.11. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение [указать количество] дней с момента их возникновения.
5.1.12. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц (субподрядчиков), своевременно уведомлять об этом Заказчика, а также указывать в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ, перечень работ, выполненных такими лицами.
5.1.13. Уведомить Заказчика о необходимости осмотра и приемки выполненных скрытых работ до их закрытия в ходе последующих работ, в случае, если Подрядчиком в ходе исполнения Контракта выполняются такие работы.
5.1.14. Уплачивать Заказчику штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ выполнения работ (этапа работ) либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом о приемке выполненных работ выполнения работ (этапа работ).
5.2.3. Досрочно исполнить свои обязательства по Контракту и уведомить Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки выполненных работ.
5.2.4. Исполнять свои обязательства по Контракту лично или с привлечением других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
5.2.5. Требовать от Заказчика оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.6. Запрашивать у Заказчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию, а также разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую для надлежащего выполнения работ по Контракту документацию (при ее наличии).
5.3.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к Объектам проведения ремонта на все время выполнения работ.
5.3.3. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора за ремонтом Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).
5.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ или при приемке их результатов.
5.3.6. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.
5.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3.8. Уплачивать Подрядчику штрафные санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение им своих обязательств по Контракту.
5.4.2. Требовать своевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков и/или недоработок.
5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.
5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.
5.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в календарном плане (Приложение № 3), а также объемы и качество выполняемых работ (в том числе проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при ремонте Объекта материалов, изделий и оборудования (сертификатов, технических паспортов и т.д.)), в любое время.
5.4.6. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до подписания акта о приемке выполненных работ (этапа работ), уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
5.4.7. Требовать от Подрядчика оплаты штрафных санкций или удержать (зачесть) сумму штрафных санкций в счет погашения своих обязательств по оплате стоимости выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.8. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

6. Гарантии качества по выполненным работам и гарантийный срок

6.1. Гарантийный срок на все выполненные Подрядчиком по Контракту работы составляет [указать количество] месяцев с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ (по форме № КС-2).
6.2. Если в период гарантийного срока нормальной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки или дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, и зафиксированные в акте о выявленных недостатках или дефектах. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере [указать значение, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации] от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере в размере [указать значение, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации] от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере [указать значение, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации] от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.5. В случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик вправе удержать (зачесть) сумму неустойки/штрафа в счет погашения своих обязательств по оплате стоимости выполненных Подрядчиком работ по Контракту.
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон (или по решению суда) в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик в течение [указать количество] дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта (либо принятия решения судом) вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере [указать значение, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации] от цены Контракта.
7.7. Уплата вышеуказанных пеней (штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) ею своих обязательств по Контракту, а также выполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.
7.8. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия выполненных работ требованиям норм действующего законодательства Подрядчик обеспечивает возмещение такого вреда в полном объеме и за свой счет.
7.9. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту работ по Контракту привлеченными им другими лицами (субподрядчиками).
7.10. Стороны не несут ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть документально подтверждено.
7.11. Окончание срока действия Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту в период его действия.
7.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Контракта. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему Контракту и не подлежащие разумному контролю Сторон.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
8.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных работы, и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению сторон, — обе Стороны поровну.
9.3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [указать местонахождение арбитражного суда], в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок изменения, дополнения и расторжения Контракта
10.1. Настоящий Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Контракту оформляется дополнительным соглашением на бумажном носителе, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон оформляется дополнительным соглашением о расторжении на бумажном носителе, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

11. Обеспечение исполнения Контракта (при необходимости)

11.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, либо передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 6.2 Контракта.
11.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет [вписать нужное].
11.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение [указать количество] дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем контракте.
11.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в виде передачи заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, переданные ему в качестве залога, в течение [указать количество] дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, на основании письменного уведомления, в котором в обязательном порядке должны быть указаны банковские реквизиты, по которым Заказчику необходимо возвратить указанные денежные средства.
11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в полном размере.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до [вписать нужное, например «до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту»].
или [в соответствии с частью 8 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту].
12.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно подписать настоящий Контракт на бумажных носителях в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
12.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
— Ведомость объемов работ (Приложение № 1);
— Сметная документация (Приложение № 2);
— Календарный план (Приложение № 3);

Реквизиты и подписи Сторон