Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма), Договор (форма) от 30 июня 2016 года

Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма)

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить документацию и информацию по строящемуся Объекту в объеме необходимом Исполнителю для выполнения своих обязанностей;

4.1.2. Обеспечить свободный доступ Исполнителя к Объекту и способствовать Исполнителю в выполнении его обязанностей;

4.1.3. Производить своевременную оплату выполненных работ Исполнителю.

4.1.4. Принять выполненные Исполнителем работы по Акту приема-передачи или в течение 10 дней с момента получения акта выполненных работ предоставить Исполнителю мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки (этапа) работ Исполнитель стороны в течение 10-ти дней составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроком их устранения.

4.1.4. В случае приостановки выполнения работ на Объекте, сообщить в письменном виде об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней.

4.1.5. Предоставить Исполнителю перечень подрядных организаций, осуществляющих строительные и монтажные работы на Объекте по форме, указанной в Приложении N 5.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать действия Исполнителя на всем периоде действия договора.

5. Обязанности и права Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным в рабочих чертежах, соблюдение технологии возведения объекта, качество производства строительно-монтажных работ. Предоставить Заказчику Список специалистов, осуществляющих авторский надзор (Приложение N 1 к Договору).

5.1.2. Рассматривать предложения и по согласованию с Заказчиком вносить в установленном порядке уточнения, дополнения и изменения в проектно-сметную документацию.

5.1.3. Своевременно решать все возникающие в процессе строительства вопросы по проектно-сметной документации.

5.1.4. Вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать все выявленные при строительстве отступления и нарушения требований строительных норм, правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ.

5.1.5. Следить за своевременным и качественным выполнением изменений, замечаний и указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

5.1.6. Выезд специалистов Исполнителя на Объект для проведения авторского надзора осуществляется ____________ раз в неделю в соответствии с план-графиком (Приложение N 3). Даты выезда Исполнителя на Объект для проведения авторского надзора устанавливается Заказчиком, о чем Заказчик извещает Исполнителя не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты выезда специалистов Исполнителя. Факт посещения Объекта отражается в регистрационном листе журнала авторского надзора, обязанность по ведению которого осуществляет Исполнитель. Форма регистрационного листа посещения объекта указана в Приложении N 4.

5.1.7. По всем выявленным отступлениям от проектно-сметной документации Исполнитель ведет учет по форме учетного листа отступлений от проектно-сметной документации (Приложение N 6).

6. Использование результатов работ

6.1. Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданными ему по настоящему договору изменениями и дополнениями к проектной документации по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему договору. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем своих обязательств.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Исполнитель несет ответственность за авторские указания по соблюдению проектных решений при выполнении работ, а также солидарную с подрядчиком ответственность за ущерб, вследствие некачественно выполненных скрытых работ, в приемке которых участвовал представитель Исполнителя.

В случае ненадлежащих указаний представителя Исполнителя по выполнению подрядчиком работ в рамках действия настоящего договора, в результате которых Заказчик понес материальный ущерб, Исполнитель обязан компенсировать такой ущерб Заказчику в полном объеме на основании выставленного счета.

7.3. В случае выявления ненадлежащих/необоснованных указаний Исполнителя по выполнению работ подрядчиком, а также в случае причинения ущерба Заказчику в результате ненадлежащих указаний Исполнителя либо вследствие некачественно выполненных скрытых работ, в приемке которых участвовал Исполнитель, во всех указанных случаях исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере ежемесячной стоимости услуг Исполнителя.

7.4. Заказчик не несет никакой ответственности перед Исполнителем за упущенную выгоду и несет ответственность за реальный доказанный суммарный ущерб в пределах ___________ (____________) рублей.

7.5. Стороны по мере выявления фактов нарушения условий настоящего договора направляют уведомление о начислении штрафа или пени. Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно послано либо заказным письмом. Виновная сторона обязана уплатить другой стороне штраф/пени путем перечисления денежных средств на расчетный счет не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления.

7.6. Пени и штрафы, предусмотренные настоящим договором, применяются только при предъявлении соответствующей письменной претензии (о применении штрафных санкций). При отсутствии претензии пени и штрафы не начисляются и не выплачиваются. При предъявлении претензии о применении штрафных санкций пени и штрафы начисляются с момента возникновения обстоятельства, служащего основанием ответственности, и до момента устранения нарушения.

7.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться решать путем переговоров, а при недостижении соглашения - в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 30-ти дней, если в указанный срок будет получено возражение от другой стороны, то сторона, возражающая на претензию или другая сторона инициируют созыв Комиссии по урегулированию спора по претензии. Комиссия должна быть созвана в течение 10 дней. Комиссия по урегулированию спора из представителей сторон должна рассмотреть претензию и возражения на нее с представленными обоснованиями в срок не более 30-ти дней. Решения комиссии оформляются протоколом. При необходимости представители комиссии могут запрашивать дополнительные документы от сторон для разрешения спора и привлекать для разрешения спора независимых экспертов. При этом, сторона обязана предоставить запрошенные Комиссией документы. В случае запроса дополнительных документов или привлечения экспертов срок рассмотрения претензии в комиссии продлевается на время, установленное в протоколе комиссии.

7.8. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены в претензионном порядке Комиссией по урегулированию спора, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), находящихся вне контроля сторон, могущих воспрепятствовать его исполнению, в том числе: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, техногенные катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки, законодательные акты Федерального Собрания РФ и постановления Правительства РФ, ограничивающие или делающие невозможным исполнение договорных обязательств;

8.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в трехдневный срок уведомить другую сторону о таком наступлении. Впоследствии наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть доказано в установленном законодательством порядке.

9. Прочие условия

9.1. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и имеют обязательную юридическую силу при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями между сторонами.

9.2. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг друга в 10-тидневный срок с момента их изменения.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

10. Приложения

Приложение N 1. Список специалистов осуществляющих авторский надзор.

Приложение N 2. Перечень основных работ, ответственных конструкций, скрываемых последующими работами и конструкциями, в освидетельствовании которых принимают участие представители авторского надзора.

Приложение N 3. План-график осуществления работ.

Приложение N 4. Форма регистрационного листа посещения объекта.

Приложение N 5.Перечень подрядных организаций.

Приложение N 6. Форма учетного листа отступлений от проектно-сметной документации.

Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма)

Договор авторского надзора

Договор авторского надзора

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте по адресу.

1.2. Авторский надзор включает в себя:

• регулярный выезд на объект (не более визитов в месяц);
• внесение в рабочие чертежи корректировок, возникших после демонтажа старых и возведения новых перегородок, после выравнивания полов, стен и потолков;
• консультации и контроль за соблюдением выполнения данного проекта;
• заказ отделочных материалов (от имени и по поручению Заказчика);
• иные действия, не выходящие за рамки указанного договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена осуществления авторского надзора рублей за квадратный метр, что при площади помещения равной кв.м. составляет рублей.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 3.1. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в следующем порядке:

• авансовый платеж в размере % от суммы, указанной в п.2.1 производится при подписании договора;
• окончательный расчет производится по окончании производства комплекса ремонтно-отделочных работ, предусмотренных проектом.

3.2. Форма оплаты .

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1 настоящего договора, в течение срока проведения комплекса отделочных работ, предусмотренных в проекте.

4.2. Заказчик полностью оплатит выполненные Подрядчиком работы в течение дней со дня приемки работ.

4.3. Срок действия Договора: договор вступает в силу с « » 2014 года и заканчивает по окончании производства комплекса ремонтно-отделочных работ, предусмотренных проектом.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Заказчик обязуется:

5.3. Предоставлять Подрядчику доступ на объект в течение действия договора.

5.4. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п.1, а так же в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере % цены Договора за каждый день просрочки, но не более %.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, наводнения, пожары, и другие стихийные бедствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между сторонами спор в порядке, описанном в п.8.1 настоящего договора, то он разрешается судом в установленном порядке.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

9.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора на авторский надзор в строительстве

Договор по организации строительства и. - ОАО УТСК

Автор имеет право контролировать разработку документации для строительства и право авторского надзора за строительством здания сооружения. Здесь, очевидно, по замыслу авторов, институт авторского надзора выполняет публичную функцию, поскольку основывается не на свободе выбора автора и имеет цель предупредить возможную самовольную перепланировку и переустройство жилого помещения.

16 Занковский С. 21 июня.

Право или обязанность образуют содержание правоотношения и представляют собой установленную законом меру возможного и, соответственно, должного поведения. Здесь можно не согласиться с тем, что институт авторского надзора в строительстве имеет комплексную природу и может рассматриваться как право или обязанность.

• Получение разрешения на строительство объекта;; обеспечение и. Образец договора о предоставлении услуг технического заказчика содержит приложения. организацией на проектирование и ведение авторского надзора.
• Авторский надзор за строительством архитектурного объекта в. Архитектор на основании договора с заказчиком застройщиком имеет. в нежилое условия, порядок, судебная практика, образцы необходимых документов.
• В нашей базе содержатся лишь образцы и примеры документов. 2.1.8. осуществлять авторский надзор за строительством проектируемых объектов.
• Для целей настоящего Договора используются следующие понятия. Контролировать осуществление авторского надзора за строительством Объекта.

Комментарий к федеральному закону от 21 июля 1997 г. 749 ГК РФ. 5 СЗ РФ. 8 СЗ РФ. Буквальное толкование положений закона позволяет отметить, что архитектор, являясь автором произведения архитектуры в виде архитектурного проекта, может осуществлять авторский надзор в строительстве и представлять интересы заказчика застройщика в отношениях с подрядчиком.

Однако природа этого договора иная, чем договора о представительстве в отношениях с подрядчиком. Решение поставленного вопроса имеет значение, во-первых, для юридической науки, поскольку определение природы этого института позволит определить пределы действия правовых норм и, во-вторых, для практического применения в целях их правильной систематизации.Авторский надзор за строительством архитектурного объекта в соответствии с федеральным законом от 17 ноября 1995 г.Это уже указывает на то, что авторский надзор не может отдельно рассматриваться в качестве права или обязанности.

Также постановлением Госгортехнадзора от 28 января 2002 г. Такой подход распространяется и на ведомственное нормотворчество. Суховой, природа института авторского надзора, судя по рассуждениям автора, явно частноправовая, на что указывает договор между застройщиком и проектировщиком, подчиняющийся принципу свободы.

В. Челышева О. Боголюбова, Е. Нарушение авторского права как раз в том, что при разработке технической документации или при выполнении строительных работ получается продукция, которая не соответствует первоначальной идее автора, воплощенной в архитектурном проекте.

Авторский надзор в строительстве направлен на регулирование не отношений власти-подчинения, а отношений, основанных на диспозитивности и автономии воли автора архитектурного проекта, свободе выбора его поведения относительно созданного им произведения в рамках, установленных законом. Например, Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике принял постановление от 10 июня 1999 г. М. Гросс Медиа, Росбух, 2007.

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»8 соблюдение требований промышленной безопасности предполагает обязательный авторский надзор за строительством, реконструкцией и ремонтом опасных производственных объектов. Такая возможность также предусмотрена ст.

По мнению автора, его суть в контроле соответствия выполняемых работ проектным решениям. В первом случае речь идет о передаче исключительных прав по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительного права, во втором – мы говорим не о передаче прав, а наделении полномочиями субъекта, который от имени и в интересах представляемого будет совершать юридические и фактические действия. В последнем случае архитектор выполняет функцию инженера, контролирующего действия исполнителя работ в целях обеспечения качества.

Аргументация подобного подхода строится на буквальном толковании нормативных материалов. Здесь опять идет речь об авторе проекта как об инженере, представляющем интересы застройщика.В то же время этому институту пытаются придать иное значение, используя его в публичных целях.

Перепланировка жилого помещения и перевод жилого помещения в нежилое условия, порядок, судебная практика, образцы необходимых документов. Получается, что нормы этого института должны также охватывать регулирование публичных отношений, в которых категория «обязанность» становится сообразной власти-подчинению. Пролонгация договора договор аренды

• Но если исходить из того, что авторский надзор в строительстве должен быть связан с осуществлением авторского права на реализацию архитектурного проекта, то при чем здесь орган местного самоуправления, который ни при каких условиях не может быть автором, остается только догадываться.

Возникает своего рода «эквилибристика», с помощью которой институт авторского надзора в строительстве решает задачи либо в области публично-правового, либо в области частноправового регулирования отношений.

Проблема в том, что юридическая природа этого института еще до конца не определена, что сказывается на подготовке нормативных актов. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»//СПС «Консультант Плюс».

У государства для этих целей есть другие правовые механизмы, например, такие как деятельность архитектурно-строительного надзора, лицензирование, зарождающийся институт саморегулируемых организаций застройщиков и др.

М.

Волтерс Клувер, 2004.

Авторский надзор в строительстве институт публичного или.

Образец договора на авторский надзор в строительстве. Оценка: 90 / 100 Всего: 391 оценок.

Другие новости по теме:

- 43 ТК РФ, не распространяются на случаи, когда руководитель организации является единственным участником юридического лица ст.

- Исходя из этого, работник полагал, что имеет право на 15 дней дополнительного отпуска за выслугу лет.

- Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора вносятся в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.

- Заявки на все виды обслуживания должны подаваться капитаном диспетчеру порта-пристани по комплексному обслуживанию не менее чем за сутки до прибытия судна в порт.

Добавить комментарий

Авторский надзор

Авторский надзор

Авторский надзор – это контроль ремонтно-строительных работ по перепланировке квартиры или нежилого помещения на предмет их соответствия согласованной проектной документации и действующим нормативам. Он может осуществляться проектной организацией, разработавшей проект перепланировки, или Мосжилинспекцией.

Если за проведение авторского надзора будет отвечать частное проектное бюро или государственный проектный институт. то между собственником помещения и данным юридическим лицом заключается соответствующий договор. В нем перечисляются все мероприятия, на которые распространяется его действие, а также обязанности сторон.

Так, представитель авторского надзора, должен следить за ходом работ по перепланировке и контролировать соответствие используемых изделий и материалов, а также применяемых технологий, разработанному проекту и нормативам. Он присутствует при оформлении и подписании актов скрытых работ. и отмечает это в журнале производства работ. Он также извещает заказчика о выявленных отступлениях от проекта или других нарушениях, и согласовывает методы их исправления. В свою очередь, заказчик обязуется вызывать сотрудника проектной организации до закрытия скрытых работ финишной отделкой.

Важно учитывать, что отсутствие правильно оформленных актов скрытых работ препятствует подписанию акта о завершенной перепланировке. В этом случае комиссия жилищной инспекции может потребовать выборочного вскрытия ответственных конструкций для проверки.

Если авторский надзор со стороны проектировщика не осуществляется, то его проводит Мосжилинспекция ( п. 4 Приложения 4 ППМ № 508 в редакции 840 ). Ее сотрудник проверяет правильность выполнения скрытых работ и оформляет их соответствующими актами.

Пример договора авторского надзора

Договор на авторский надзор от АПБ1

Акты-обязательства на проведение авторского надзора

Бланк образец договора авторского надзора Лучший сайт 2012-2013 года по поиску бланков и договоров, проектов, и образцов документов

образец договора авторского надзора

160 пользователей за последний час. (гостей: 55, скрытых пользователей: 0)

На форуме сообщений: 17236
Зарегистрировано пользователей: 8827
Приветствуем последнего зарегистрированного по имени NELLY
Пользователей: 15
Рекорд посещаемости форума: 372. зафиксирован — 29.12.2012 в 19:54

образец договора авторского надзора - Описание:
Тема Шаблон договора на осуществление авторского надзора в разделе Справки и Объявления форумов на портале ЛІГА Online. Договор на осуществление авторского надзора. Только согласно СП 11-110-99 авторский надзор является видом услуг, а не работ.Примерная форма договора (контракта) на осуществление авторского надзора за. Образец договора авторского надзора в рк. Образец договора авторского надзора в рк. Уважаемые участники форума если у кого-то есть образец договора авторского надзора, прошу прислать, буду признателен. Полная база бланков, договоров и проектов у нас на сайте протокол собрания жильцов дома. Рекомендуем ознакомиться с типовым договором авторского надзора на нашем сайте ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА.

Победители PING-премии в номинации "Сборник документов" 2012. Победители 1-го Российского Фестиваля Интернет - "Сборник документов" 2012.

Призеры конкурса Web-Resurs - "Самый информативный сайт" 2011.

Образец договора авторский надзор за строительством

Главная / / Образец договора авторский надзор за строительством | Просмотров: 35219 | #29304

Порядок осуществления авторского надзора - AV Engineering Товарные знаки Авторское право Лицензионные договора Изобретения Программа для ЭВМ Полезные модели Договор об отчуждения (уступки) прав Секрет производства (ноу-хау) Договор коммерческой концессии Суд по интеллектуальной собственности Арбитражный суд Промышленный образец Международная регистрация Топология интегральных микросхем Базы данных Можно ли при строительстве птичника обойтись без авторского надзора за соблюдением проекта? 1294 ГК РФ автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства имеет право на осуществление авторского контроля за разработкой документации для строительства и право авторского надзора за строительством здания или сооружения либо иной реализацией соответствующего проекта.Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: При строительстве птичника привлечение автора к осуществлению авторского надзора за строительством не является обязательным. Порядок осуществления авторского контроля и авторского надзора устанавливается федеральным органом исполнительной власти по архитектуре и градостроительству. Под ним понимается услуга по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемая в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. 53 Гр К РФ застройщику (или заказчику) предоставлено право по своей инициативе привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.В настоящее время действует Свод правил по проектированию и строительству СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений", утвержденный постановлением Госстроя России от N 44 (далее - Свод правил). При этом указанной нормой Свода правил также предусмотрено, что необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта. 1.3 Свода правил можно сделать вывод, что авторский надзор должен проводиться в случаях, прямо установленных законодательством (смотрите, например п. 8 Федерального закона от N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"), а также, если это предусмотрено договором между заказчиком и проектировщиком или распорядительным документом (приказом) организации, ведущей проектирование, инвестирование и строительство объекта. 53 Гр К РФ в процессе строительства в обязательном порядке проводится строительный контроль, в том числе и с целью проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. Отсюда можно сделать вывод, что обязанности по привлечению автора проекта к проведению надзора за строительством на предмет проверки соответствия выполняемых строительных работ проекту Градостроительным кодексом РФ также не предусмотрено. 4.2 Практического пособия по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений тоже указал, что если необходимость осуществления авторского надзора не установлена законодательными и иными нормативными правовыми актами, решение об осуществлении авторского надзора принимается Заказчиком самостоятельно.Отметим также, что отношения по проектированию и строительству регламентируются Градостроительным кодексом РФ (далее - Гр К РФ). Таким образом, по нашему мнению, привлечение автора для осуществления авторского надзора за строительством, если это прямо не предусмотрено законом, не является обязательным.

• Существуют три главных образца договора авторского заказа на создание. для строительства и право авторского надзора за строительством.
• Договор на авторский надзор - это документ, согласно которому. ведет авторский надзор за выполнением ремонтно-строительных работ по.
• Образец договора о предоставлении услуг технического заказчика содержит. организацией на проектирование и ведение авторского надзора. 3.2.5. строительного надзора договор о надзоре за строительством согласно.
• На стадии договоров предугадать это невозможно, соответственно нельзя. И есть последний документ – "Авторский надзор за строительством.

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Карасевич Любовь, Кузьмина Анна.Договор авторского заказа на создание произведения архитектуры (градостроительства, садово-паркового искусства) является договором, в котором автор (одна сторона) принимает на себя обязательство по заказу заказчика (другой стороны) создать аудиовизуальное произведение, обусловленное договором, на материальном носителе или в другой форме (статья 1288 Гражданского Кодекса РФ).Существуют три главных образца договора авторского заказа на создание фильма (произведения архитектуры (градостроительства, садово-паркового искусства)): 1.Договор авторского заказа, согласно которому автор аудиовизуальное произведение создает и передает заказчику его, а наряду с произведением дает имущественные права на его применение в пределах, определенных договором. C отчуждением всех исключительных прав – это договор, согласно которому автор, когда создал аудиовизуальное произведение передает это произведение заказчику (другой стороне) с отчуждением всех исключительных прав на произведение в полном объеме. Не предусматриваются условия отчуждения или предоставления исключительных прав применения созданного произведения.Стороны до заключения договора авторского заказа обязаны урегулировать требования, которые предъявляются к предстоящему аудиовизуальному произведению, сроки для его создания, размер вознаграждения, объем прав автора и заказчика на созданное произведение и так далее.Архитектура – является искусством проектирования и строительства сооружения, здания и другие комплексы.К архитектурным объектам относят сооружения, здания, комплексы сооружений и зданий, объекты ландшафтного благоустройства, их интерьер.Архитектура делится, в свою очередь, на 3 главных раздела: Градостроительная архитектура – раздел архитектуры, перед которым стоят задачи застройки и проектирования городской среды.Соответственно с пунктом 1 статьи 1 Градостроительного Кодекса РФ градостроительная деятельность в себя включает: градостроительное зонирование, территориальное планирование, архитектурно-строительное проектирование, планировку территорий, капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.Ландшафтная (садово-парковая) архитектура — это раздел архитектуры, который посвящен разбивке садов, парков, озеленению придомовых участков и городских микрорайонов.Соответственно со статьей 1259 Гражданского Кодекса РФ авторское право распространяют на произведения садово-паркового искусства, градостроительства, архитектуры. Помимо того у автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства есть специальные права, которые присущи лишь автору произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства: 1.Но необходимо уточнить, что у авторского права на эти объекты есть свои особенности. право от собственника оригинала произведения требовать возможность производить видео и фотосъемку произведения, когда договором не предусматривается другое; 2.

Образец договора авторского заказа произведения архитектуры.

Образец договора авторский надзор за строительством. Оценка: 77 / 100 Всего: 226 оценок.

Другие новости по теме:

Договор на разработку дизайн-проекта

Договор об авторском надзоре

«__» ________2015 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Софт-Декор» в лице Генерального директора Майорова Павла Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ______________________________________.

1.2. Авторский надзор включает в себя следующие услуги Исполнителя:

1.2.1. Регулярные выезды автора проекта (не более 4-х раз в месяц) в течение всего срока действия договора. Выезды Исполнителя свыше нормы, указанной в настоящем пункте, оплачиваются Заказчиком отдельно.

1.2.2. Контроль соответствия проводимых работ дизайн - проекту.

1.2.3. Необходимое общение с прорабом на объекте, в т.ч. и по телефону (консультации по всем предоставленным чертежам).

1.2.4. Внесение изменений в проект, возникших после демонтажа старых и возведения новых перегородок, после выравнивания полов, стен и потолков.

1.2.5. Координация заказа материалов и оборудования от имени и по поручению Заказчика (составление и согласование счетов, проверка соответствия артикулов и количества материалов, согласование сроков поставки, подбор альтернативных позиций в случае снятия с производства или неподходящих сроков поставки).

1.2.6. При необходимости, содействие Заказчику в организации доставки оборудования и отделочных материалов от имени и по поручению Заказчика.

1.2.7. Доукомплектация объекта (только в случае отсутствия подбора материалов в дизайн-проекте).

1.2.8. Размещение декоративных элементов в интерьере (шторы, картины, вазы, зеркала и т.д.)

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость осуществления авторского надзора составляет ________________________________
/__________________________________/ рублей, НДС не облагается, за один календарный месяц.

(812) 406-95-14,946-50-10 / www.polinov.ru

2.2. Заказчик оплачивает услуги Подрядчика авансовыми платежами до 5 (пятого) числа каждого календарного месяца, в котором планируется пользование услугами Исполнителя. В случае отсутствия у Заказчика намерения пользоваться услугами Исполнителя, Заказчик обязуется уведомить исполнителя до 1 (первого) числа месяца, в котором Заказчик в услугах Исполнителя не нуждается.

2.3. Расчеты за оказанные услуги производятся любым не запрещенным законом способом.

3. Сроки выполнения обязательств

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончания реализации дизайн-проекта и расчета между сторонами настоящего договора. Договор может быть расторгнут по инициативе сторон.

4. Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказывать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором при условии соблюдения заказчиком п.2.1. п.2.2. п. 4.2.1. п. 4.2.2 настоящего договора.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Предоставлять Исполнителю доступ на объект в течение всего срока действия Договора.

4.2.2. Предоставить Исполнителю для взаимодействия в рамках договора уполномоченного специалиста в области строительства (прораба), номер его телефона (при реализации дизайн-проекта силами Заказчика).

4.2.3. Оплатить Исполнителю услуги, предусмотренные п.1, а так же в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.4. Подписать и передать Исполнителю акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему договору не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения экземпляров таких актов по электронной почте или посредством услуг почты. По истечении указанного в настоящем пункте срока акты сдачи-приемки оказанных услуг, переданные Заказчику, считаются подписанными, а услуги Исполнителя принятыми без замечаний.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1% от ежемесячной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.4. В случае если Заказчик не осуществил оплату услуг Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим договором, или нарушил пп.4.2.1. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Заказчику до момента оплаты услуг или устранения нарушения пп.4.2.1. При этом Исполнитель не несет обязанностей по возмещению убытков Заказчику при отступлении Заказчиком от норм дизайн-проекта в ходе его реализации.

(812) 406-95-14,946-50-10 / www.polinov.ru

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, наводнения, пожары, и другие стихийные бедствия.

7. Прочие условия

7.1. Любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между сторонами спор в порядке, описанном в п.7.1 настоящего Договора, то он разрешается судом в установленном законом порядке.

7.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.4. Электронные документы и информация, полученные/направленные Исполнителем или Заказчиком по электронным почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре, имеют юридическую силу оригиналов таких документов (информации), выполненных на бумажном носителе. Полномочными представителями сторон по настоящему Договору являются:
Исполнитель: _______________________, тел. ______________________, адреса электронной
почты: _____________ @polinov.ru, anna@polinov.ru.
Заказчик: _______________________. телефон __________________________________, адреса
электронной почты: ________________________.
Представитель Заказчика, действующий на основании доверенности: _______________________
_________телефон_______________________. адрес электронной
почты:________________________
Паспорт серия__________________№_________________выдан_______________________образец
подписи________________________________

7.5. В стоимость настоящего Договора не входит:
- Контроль работы смежных компаний и подрядчиков на объекте (встреча на объекте, приемка товара или работы, присутствие на объекте в течении времени работы смежных компаний, подписание документов, оплата работы или товара, контроль качества товара и произведенных работ и т.п.);
- Заказ и доставка оборудования и отделочных материалов (от имени и по поручению Заказчика);
- Выезды в магазины для переукомплектации дизайн-проекта, а так же поиска наиболее подходящего ценового предложения по материалам и предметам мебели, кроме причин указанных в п. 1.2.7.

8. Реквизиты сторон

(812) 406-95-14,946-50-10 / www.polinov.ru