Договор подряда на установку дверей

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по настоящему Договору обязуется произвести установку дверных блоков из ПВХ-профиля системы ___________ в соответствии с эскизом в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезка фурнитуры, установка добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборка мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок выполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по Договору

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору определяется по смете (Приложение N 2).

2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту Подрядчика.

2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности, предварительно согласовав ее с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан принять выполненные Подрядчиком работы при условии, что они произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в Договоре сумму.

2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик по настоящему Договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель и др. вещи во избежание их повреждения.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.5. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок, прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность не подготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивания, врезки замков, установки доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

3.9. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборка и монтаж дверной коробки, врезка петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего Договора.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня обращения Заказчика.

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в котором монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).

6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

7. Виды работ, обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком

7.1. Способ установки дверного блока - по уровню___, по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).

7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; "наживить" наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8. Прочие условия

8.1. После подписания Договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Бланк Договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, уплаченной за выполненные работы.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.

8.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

8.5.1. Эскиз дверного блока (Приложение N 1).

8.5.2. Смета (Приложение N 2).

9. Реквизиты и подписи сторон

Заявление заинтересованного лица в суд общей юрисдикции о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления при рассмотрении вопроса об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции в связи с признанием результатов аукциона (или: конкурса) на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции недействительными и обязании органа местного самоуправления аннулировать такое разрешение

Заявление заинтересованного лица в арбитражный суд о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления при рассмотрении вопроса об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции в связи с признанием результатов аукциона (или: конкурса) на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции недействительными и обязании органа местного самоуправления аннулировать такое разрешение

Договор поставки металлических дверей - Это интересно

Многие из этих продавцов либо производителей не могут поставить дверь подходящего свойства либо же не имеют приготовленных профессионалов, способных верно установить железную конструкцию. Фото железных дверей контракт поставки двери. Какое основание флп для заключения контракта в пт действует на. Но в том случае, если дверь куплена у 1-го торговца, а монтировать ее будут сотрудники другой компанийы, непременно необходимо подписать контракт на установку железных дверей. Дверной блок устанавливается вертикально крепление коробки выполняться насквозь шурупами, отверстия запираются пластмассовыми заглушками (в набор поставки не входят) 6.

А в производстве железного титана данные поставки сырья не употребляются. Форма оплаты - безналичная методом перечисления валютных средств в рублях русской федерации на расчетный счет торговца. Что необходимо знать при приобретении дверей? Если потребитель решил установить в собственном доме железную дверь, то проще всего пойти в спец магазин либо компанию, изготавливающую двери и приобрести понравившееся готовое изделие. А клиент обязуется принять и оплатить продукт, контракт поставки продукции.

клиент должен принять продукт и проверить его по количеству в денек поставки продукта, а по качеству - не позже 20 (20) рабочих дней с даты поставки. Транспортное средство автомобиль, кузов которого, должен иметь железный каркас, дно и боковые стены. Пример контракта на заказ железных дверей от.

стоимость контракта поставки продукта складывается из цены дверей в размере ( тыщ ) руб. контракт поставки железных дверей эталон. Исполнитель оставляет за собой право на повышение срока поставки дополнительно до 7 суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, стачки и пр. контракта (контракта) победителем не ранее. Поставщиком может быть организация производитель, организация торговая, которая поставляет двери какого либо производителя либо личный бизнесмен. потому становится архиважным документом, способным защитить потребителя от нерадивости монтажных компаний. Заключлибо контракт на поставку железной двери.

Договор об оказании услуг по установке дверей

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1).

2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту.

2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.5. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего договора.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика.

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).

6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

7.1. Способ установки дверного блока - по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).

7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; "наживить" наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.5. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Смета (Приложение N 1).

Договор на производство и установку дверей и металлоизделий

«___» ___________ 201__г.

ООО «КСМ «Гарант» в лице Генерального директора Коршунова А. Н. действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется изготовить и установить металлическую конструкцию (дверь, решетка) размер ________________ в кол-ве ___ единиц, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить работу.

1.2. Указанные в п. 1.1. виды работ «Исполнитель» выполняет из своих материалов, на своем оборудование и своими инструментами.

1.3. Срок выполнения работ: в течение ______ рабочих дней с момента предварительной оплаты.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» самостоятельно организует работу по выполнению настоящего Договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

2.2. «Исполнитель» в срок, установленный настоящим Договором, обязан сдать, а «Заказчик» принять выполненную работу. Работа считается выполненной после подписания «Заказчиком» акта приемки- сдачи выполненных работ.

2.3. Гарантия на замки (ремонт и замена) составляет 3 (Три) месяца, гарантия на дверь 5 (Пять) лет. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, используемые не по назначению, с нарушением правил эксплуатации систем запирания, повреждения по причине небрежного обращения, вскрытие или самостоятельный ремонт, а также со следами механических повреждений, в том числе и на порошковое напыление.

2.4. В случае просрочки оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Производителю неустойку в виде пени в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 2.5. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапов работ), установленных настоящим Договором Производитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0.1%. установленных законодательством РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки

2.6. Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном законодательством РФ порядке.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость выполненных работ по настоящему Договору по изготовлению металлической конструкции составляет: _____________ (_____________________________________________________________________) рублей ____ копеек,

в т.ч. НДС 18% - ________________.

3.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: «Заказчик» производит предварительную оплату 30%. 70% от общей стоимости заказа, что _____________________ (___________________________________________________

__________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% -________________, в момент подписания Договора.

3.3. Доплату 70%, 30% от стоимости заказа, что составляет ________________ (_________________________________________

_________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% - ________________ в день получения металлической конструкции.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства РФ.

4.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному каждой из сторон.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Общество с ограниченной ответственностью КСМ «Гарант»

Юр. Адрес: 141650, М. О. Клинский р – он, г. Высоковск, ул. Советская, д. 47А

ИНН/КПП 5020062036 /502001001

Договор на монтаж и установку металлической двери, домофонной связи, кодового или механического замка

именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице руководителя

действующего на основании устава, с одной стороны, и дирекция единого заказчика районной Управы района_____________________

__________________именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора.__________________________________________________

действующего на основании Положения о дирекции единого заказчика, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет в срок до ________________ работу по установке металлической двери, переговорного запирающего устройства (ПЗУ - домофона), кодового или механического замка по адресу: улица _____________________, дом ______________ подъезд ________.

1.2. Стоимость работ по данному договору составляет ________ ____________________________________________________ рублей.

1.3. Заказчик в трехдневный срок с момента подписания договора перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости работ по договору.

1.4. По окончании работ Заказчик и Исполнитель составляют акт приемки-сдачи работ в двух экземплярах (по одному для каждой стороны договора). В трехдневный срок со дня подписания указанного акта Заказчик производит расчет с Исполнителем за выполненные работы путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 1.2 суммы с учетом выплаченного ранее аванса.

1.5. Исполнитель обеспечивает гарантийное в течение двухлетнего срока обслуживание смонтированного по настоящему договору оборудования.

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить все необходимые работы по установке металлической двери, введению в действие домофонной связи, ПЗУ, кодового или механического замка.

2.1.2. Передать Заказчику до подписания акта приемки-сдачи работ предусмотренного п. 1.4 договора ключей от ___________________

2.1.3. По требованию Заказчика в течение гарантийного срока, в 10 дневный срок со дня получения соответствующей заявки Заказчика передать ему дополнительно экземпляры ключей (п. 2.1.2 договора) по согласованной цене.

2.1.4. Устранять в течение двух суток в период гарантийного срока за свой счет неисправности, возникшие в процессе эксплуатации оборудования, указанного в п. 1.1 договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Соблюдать условия по эксплуатации дверей, домофонной связи, переговорного устройства, кодового или механического замка.

2.2.2. Принять участие в составлении акта приемки-сдачи выполненных Исполнителем работ, при условии получения w Исполнителя уведомления об этом за два дня до составления указанного акта.

3. Ответственность сторон

3.1. При нарушении Заказчиком и Исполнителем предусмотренных настоящим Договором сроков виновная сторона уплачивает другой стороне договора пени в размере 1 % стоимости работ по договору за каждый день просрочки срока исполнения обязательства по договору.

3.2. Возникающие в процессе исполнения настоящего договора споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами обязательств по договору.

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у сторон договора.

В подъезде № ______дома ______по ул._____________________

дополнительно устанавливается ____________________________

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Претензия с требованием об устранении недостатков допущенных при установке дверей

Директору Васильеву К.Л.

от Ивановой И.И.
проживающей по адресу:
Москва, ул. 5-я Советская 100, кв. 1
(д.тел. 111-11-11)

10.10.2008г. я приобрела двери «Вологда» в количестве 3-х штук и металлическую дверь производства Смоленск с фурнитурой. 15.10.2008г. был произведен замер дверного проема с целью последующей установки металлической двери. 16.10.2008г. дверь была установлена. Данные отношения подпадают под договор подряда.

Работа по установке двери была выполнена некачественно, а именно:

- наличники неплотно прилегают к стене;

- зазор между верхним и боковыми наличниками;

- металлический лист, закрывающий проем над дверью, по ширине меньше чем дверь с наличниками.

В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:

• безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
• соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
• безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Удовлетворение требований о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

Я вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Также вправе расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Я вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных мне в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В связи с вышеизложенным

1) безвозмездно устранить недостатки в течение 4-х дней с момента получения настоящей претензии;

2) в случае отказа от устранения недостатков или просрочки вышеобозначенного срока выплатить неустойку в размере 3-х процентов от цены договора за каждый день просрочки.

1. копии товарных чеков на 6 листах;

Договор подряда на монтаж дверей

Скачать Договор подряда на монтаж дверей

Отделочные Работы. 2.1.3. Договор подряда на монтаж оборудования. Чайковского, д.33 (6 штук) 1.4. Вашему вниманию предлагаем ознакомиться с формой договора, по которому мы работаем с заказчиками. 4.2. 4.11. Как правило, договор на изготовление и монтаж дверей является договором подряда, а не договором купли-продажи. ВЭД. Приложение 1 к договору подряда монтажа. 4.8. 359, 360 ГК РФ) Прайс –лист. 3.2. Кадровый менеджмент. Договор подряда на установку домофона. При неисполнении Заказчиком уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. Цены на установку межкомнатных дверей Монтаж двери включает в себя: сборка и установка коробки, врезка двух петель, врезка ручки с защелкой, установка наличника с двух сторон. Договора ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение работ по установке металлических дверей. 1.3. Договор подряда на выполнение монтажных работ.Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж. Значит в 1 случае договор подряда на работы с - Странный договор на поставку Дверей! - Юридический форум. В течение всего времени проведения ремонтно -строительных работ по настоящему договору все расходы по коммунальным услугам Установка доборов • Установка порожков дверей • Монтаж ограничителей Подключение сантехнических приборов • Установка унитаза Образец договора подряда на монтаж оборудования между юридическими лицами. В день установки металлической двери на подъезд, Заказчик и Подрядчик составляют Акт о сдаче-приемке выполненных работ. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: установка металлических дверей по адресам: ул. Панькова, д.1 (4 штуки); ул. Приложение 2 к договору подряда монтажа. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Обшивка Дверей.