Рейтинг: 5.0/5.0 (1907 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
В международном бизнесе под поставками заводов обычно понимается поставка промышленных установок, машин, технологических линий и др. сложного (комплексного) оборудования, необходимого покупателю для производства определенной промышленной продукции в своей или в третьей стране или для дальнейшей перепродажи. Помимо собственно оборудования, контракт на поставку завода также регламентирует поставку необходимых для организации производства материалов, запасных частей, а также передачу проектно-сметной документации и соответствующих лицензий на право использования производственных технологий, патентов и товарных знаков.
Разграничение контракта поставки оборудования и иных договоров купли-продажиВ рамках контракта на поставку и монтаж завода и оборудования продавец принимает на себя обязательства осуществить монтаж и установку поставляемого оборудования в соответствии с проектной документацией, провести пуско-наладочные работы и производственные испытания, осуществить ввод в действие, обучить персонал покупателя и т.п. Поэтому данный тип контракта поставки является сложным (комплексным) в юридико-техническом плане договором, объединяющим в себе условия договоров купли-продажи, подряда, на оказание услуг, а также на передачу интеллектуальной собственности.
В отличие от договора поставки оборудования, иные договоры купли-продажи, такие как договор поставки готовых промышленных изделий. договор поставки скоропортящихся товаров. договор поставки нефти и нефтепродуктов. договор купли-продажи недвижимости и др. являются в юридико-техническом плане простыми договорами и не регламентируют выполнения работ и оказания дополнительных услуг со стороны поставщика.
Компенсационные договорыЗачастую в практике международной торговли заводы и оборудование поставляется не против оплаты (или не только против оплаты), а за соответствующие встречные товарные поставки. Такие договоры называются компенсационными (compensation agreements) и подразделяются на контракты об обратных закупках (buy-back contracts), контракты о взаимных закупках (counterpurchase contracts) и бартерные договоры (barter agreements).
1 Контракт об обратных закупках чаще всего регулирует передачу прав на интеллектуальную собственность и организацию производства за рубежом. При этой правовой форме объектом первичного контракта выступает поставка оборудования и передача прав на патенты, ноу-хау и др. интеллектуальную собственность, а также оказание технической помощи, которые будут использованы для организации производства в стране покупателя. Параллельно стороны договариваются, что продавец будет приобретать у покупателя изделия, изготовленные на таком производстве (вторичный контракт).
2 Контракт о взаимных закупках никак не связан с передачей прав на интеллектуальную собственность. При этой правовой форме продавец поставляет покупателю оборудование для производства определенных товаров (первичный контракт), и параллельно, продавец соглашается закупать продукцию, произведенную на поставленном в рамках первичного контракта оборудовании (вторичный контракт). Сделки обратных и взаимных закупок могут оформляться двумя контрактами (первичным и вторичным), либо единым комплексным соглашением.
3 При обратных, как и при взаимных закупках оба товарных потока могут оплачиваться как встречными поставками, так и в денежной форме - в этом заключается принципиальное отличие этих форм от бартерного контракта. регулирующего простой обмен товарами без привлечения финансовых активов. В строго юридическом смысле термин 'бартер' используется для обозначения контрактов, предусматривающих двусторонний обмен оговоренными товарами, при котором поставка товаров в одном направлении заменяет полностью или частично денежный платеж за поставку товаров в обратном направлении. В случае возникновения разницы в стоимости поставок товаров в двух направлениях такая разница может быть оплачена либо деньгами, либо другими экономическими ценностями.
Торговые обычаи - Usages
Общие условия Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН для поставок и проведения строительно-монтажных работ завода и оборудования для импорта и экспорта (на русском языке) | General Conditions of United Nations Economic Commission for Europe for the Supply and Erection of Plant and Machinery for Import and Export (English)
Руководство Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН по международным контрактам об обратных закупках (на русском языке) | United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Guide of International buy-back contracts (English)
Образцы контрактов
Публикация № B1.1. Образец договора на поставку оборудования
Model Equipment Supply Contract
Контракт составлен с учетом рекомендаций, изложенных в Публикации № 556 Международной торговой палаты "Типовой контракт международной купли-продажи". Контракт применим для регламентации сделок на поставку несложного оборудования не требующего услуг по монтажу и пуско-наладке работам со стороны продавца. Универсальная юрисдикция.
Публикация № B1.2. Примерное соглашение о долгосрочных поставках оборудования
Sample Equipment Long-term Supply Agreement
В отличие от контракта № B1.1, настоящий контракт регламентирует длительные поставки несложного оборудования. Зафиксирована обязанность поставщика отгружать оборудование по заявкам покупателя, по мере поступления заказов от конечных потребителей оборудования в стране покупателя. Данная форма весьма удобна для крупных сбытовых компаний, т.к. последнии избавляются от необходимости каждый раз оформлять новый договор поставки. Данный контракт имеет определенное сходство с дистрибьюторскими договорами, но в отличие от последних, здесь покупатель выступает как полностью независимый контрагент.
Публикация № B1.3. Типовой контракт на поставку и монтаж завода и оборудования
Model Contract for the Supply and Erection of Plant and Equipment
Контракт разработан на основании Общих условий Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) для поставок и проведения строительно-монтажных работ завода и оборудования для импорта и экспорта. Применим для регламентации наиболее сложных сделок по поставке и монтажу заводов, комплексного оборудования и машин, технологических и сборочных линий и т.п. Универсальная юридикция.
Публикация № B1.4. Контракт на поставку и монтаж завода и оборудования и на оказание технического содействия
Contract for Supply and Erection of Plant and Equipment and Technical Service
Контракт применим для регламентации наиболее сложных сделок по поставке и монтажу заводов. В отличие от контракта B1.3, в обязанности поставщика (продавца) входит также оказание покупателю технического содействия, под которым понимается направление на место монтажа завода своего технического персонала с целью технического обучения, оказания помощи и надзора за ходом работ по монтажу, пусконаладке, вводу в действие, производственным испытаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию.
Публикация № B1.5. Типовой контракт об обратных закупках завода и оборудования
Model Buy-Back Contract of Plant and Machinery
Схема сделки - Компания А продала Компании B, а Компания B соответственно приобрела у Компании А станки + оборудование + патенты + ноу-хау + техническое содействие для призводства определенных изделий в Стране B. При этом Компания B выражает согласие продавать в будущем Компании А, а Компания А в свою очередь выражает согласие приобретать у Компании B означенные изделия в виде обратных закупок и на условиях, оговоренных в данном контракте.
Counterpurchase Contract of Machinery
Юридическая помощь
Образец договора монтажа. Работ по монтажу. На оказание услуг по. На оказание услуг по установке и монтажу. Установка домофона на подъезд договор на монтаж. Стоимость оказания услуг и порядок оплаты 3.1. Общая цена услуг по настоящему договору. Услуги по шеф-монтажу. По оказанию услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания акта сдачи-приемки услуг по.
Заказчик заключает с исполнителем договор на монтаж. Оказания услуг по. Договор на оказание услуг по установке оборудования. Договор на оказание. По монтажу. Образец договора на выполнение работ по монтажу. Договор 21. Образец акта об оказании услуг по. Договор на оказание услуг по монтажу. Договор на монтаж - tscontrol договор оказания услуг.
Образец договора на оказание услуг по монтажу отопления и водоснабжения. 27 сентября 2012. Стандартный вариант договора оказания услуг по монтажу, а также бесплатная личная помощь ведущих профессионалов в юридически правильном составлении форм договоров. Образец договора оказания услуг по. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ г. Точную дату начала монтажа заказчик сообщит поставщику.
Посмотреть образец договора на оказание услуг по монтажу отопления и водоснабжения можно здесь. Договор на оказание услуг по установке оборудования. Договор на оказание услуг по установкеоборудования 131201г. Москва. Договор на оказание услуг по установке и обслуживанию оборудования связи. На оказание услуг по установке. Тема договор на оказание услуг по установке натяжного потолка. Договор на оказание услуг по установке натяжного потолка. Договор возмездного оказания услуг. Контейнерная доставка грузов из португалии с httpicfgrp.com через таллинн, ригу, клайпеду.
Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта!
Чтобы заказать монтаж системы видеонаблюдения позвоните, пожалуйста, по телефону. который указан вверху, в шапке сайта. На этой странице вы можете познакомиться с образцом договора, который мы заключаем с нашими заказчиками. Если вам нужно выбрать вариант системы видеонаблюдения и узнать его цену, переходите, пожалуйста, по ссылке: варианты систем видеонаблюдения .
Предлагаем вашему вниманию новую книгу "Безопасность своими руками " - это лучшее руководство по монтажу систем видеонаблюдения.
Санкт-Петербург «__» ________ 20__ г.
______________________________________________________________________________, в лице ____________________________________, действующ__ на основании ___________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО «Видеозащита.ру» в лице генерального директора Пунегова Г.М. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны заключили настоящий договор, о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется оказать услуги по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс работ по изготовлению и монтажу системы видеонаблюдения в помещения на объекте по адресу: ______________________________.
Технические и технологические требования к выполняемым работам должны соответствовать техническому заданию (приложение № 1), согласованному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью договора.
1.2. Цена работ по договору составляет:___________(____________________________________ _____________________________________________________ ______) рублей. НДС не облагается. При изменении цены договора сторонами составляется и согласуется протокол соглашения о договорной цене.
2.Права и обязанности сторон.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения работ.
2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В.
2.1.3. Принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика.
2.1.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Приступить к работе не позднее «__» ____________ 20__ г.
2.2.2. Изготовить и смонтировать на объекте систему видеонаблюдения, предусмотренную настоящим договором.
2.2.3. Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначением и только в целях данной работы.
2.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.2.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.
3. Расчеты по договору.
3.1 Оплата по настоящему Договору производится с авансовым платежом.
3.2. Аванс в размере __________ (_________________________________________________ ____________________________) руб. оплачивается Заказчиком не позднее «__» ________ 20__ г.
3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 5 дней после подписания акта о приемке работ по договору.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты (аванса) на счет Подрядчика и действует до окончания и приемки работ.
5.2. Работы по настоящему договору должны быть выполнены до « __ » _________ 20__ г. (включительно)
6.Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения.
6.1.Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами.
7.1. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Устава.
7.2. После подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 3), Подрядчик берет на себя гарантийное обслуживание смонтированного оборудования в течение одного года.
7.3 Штукатурные и малярные работы, возникшие в процессе монтажа системы видеонаблюдения, выполняются силами Заказчика.
7.4. По истечении гарантийного срока обслуживания Подрядчик обязан производить платное техническое обслуживание системы видеонаблюдения по действующим расценкам ООО «Видеозащита.ру».
8.Досрочное расторжение договора.
8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по осно-ваниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством
9.1. Все споры, касающиеся настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не-возможности соглашения дело по спору решается в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны партнерами.
11.Юридические адреса сторон
Подрядчик: ООО"Видеозащита.ру"
Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаков-ский переулок, д. 3, кв. 66
ИНН 7831001415 / КПП 783501001
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г. Санкт-Петербург
БИК 044030705
р/сч № 4070 281 020 000 002 0431
к/сч № 3010 181 050 000 000 0705
ОГРН 1027800001570
ОКПО 39464738
ОКАТО 40288563000
Тел./факс: (812) 362-99-58
http://www.videozashita.ru
От Заказчика:
_______________________________
От Подрядчика:
_________________________________
Пунегов Г.М.
Исполнитель обязуется оказать услуги до 15 января 2010 г.
1.4. Услуги по установке Оборудования считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг.
1.5. До подписания Акта оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику схемы размещения оборудования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора надлежащего качества.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение 7 (семи) дней после подписания настоящего Договора.
2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.
2.1.5. До подписания Акта оказанных услуг по получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном оказании услуг устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более 5 дней после получения сообщения.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п.
В случае отказа Заказчика от подписания акта оказания Услуг, он направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
5.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания Услуг или мотивированный отказ, то Услуги считаются оказанными в полном объеме, надлежащего качества.
5.5. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.5.2. Договора возмездного оказания услуг, заключение по итогам оказания Услуг, а также акт оказания Услуг по почте, при этом действует порядок сдачи-приемки Услуг, изложенный в п.п. 5.1. – 5.4. Договора.
6. Ответственность Сторон, Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора возмездного оказания услуг. В случае если такие обстоятельства длятся более месяца, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора.
5.2. Если Заказчиком во время приемки будут обнаружены недостатки в выполненных работах, Стороны составляют Акт, в котором указывают выявленные недостатки и сроки их безвозмездного устранения Исполнителем, которые не могут превышать 2-х календарных дней. 5.3. В момент приемки-передачи работ, Исполнитель обязан передать Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации оборудования, вводимого в эксплуатацию, сертификаты соответствия на используемые монтажные и другие расходные материалы. 6. Особые условия 6.1. Монтажно-сборочные и пуско-наладочные работы проводятся в соответствии с технической документацией на оборудование, с соблюдением правил противопожарной и безопасности. 6.2. Качество монтажа оборудования должно соответствовать требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, МЗ №, ГОСТ по уровням звука и звукового давления. 6.3. Датой окончания работ считается дата подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию и Акта сдачи-приемки выполненных работ. 7. Гарантия 7.1. Гарантия ИСПОЛНИТЕЛЯ на все работы, выполненные по настоящему Договору, действует в течение 3-х (Трех) месяцев, считая с даты подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию.
Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.
3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.
3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.
3.5. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.
3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.
3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.
Договор на монтаж оборудования
Размещая заказ на сборку, установку и ввод в строй того или иного оборудования, заказчик заключает с исполнителем договор на монтаж оборудования. В качестве предмета стороны указывают, что исполнитель берет на себя обязательства по монтажу и пуску оборудования и будет действовать по поручению заказчика. Перечень монтажных работ и график их выполнения, как правило, оформляют в виде отдельного документа — спецификации. Еще одним дополнением к договору может служить схема расположения оборудования.
Поскольку договор на монтаж оборудования — частный случай контракта на оказание услуг, в его условиях должна учитываться сумма, которую заказчик обязуется уплатить исполнителю за проведенные монтажные и пуско-наладочные работы. Подтверждением того, что исполнитель выполнил взятые на себя договорные обязательства в полном объеме, служит акт выполненных работ, которые обе стороны подписывают после того, как монтаж выполнен.
Образец договора подряда на монтажные работы вы можете скачать с этой страницы нашего сайта.
Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ
в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «», с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «», о нижеследующем:
В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.1. Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - работа или услуга?
Добрый день, коллеги!
Возник спор с бухгалтером. Компания заключила договор, в соответствии с которым исполнитель должен произвести монтаж оборудования. Монтаж не связан с производством строительных работ. Юридическая служба квалифицирована договор как договор возмездного оказания услуг, а бухгалтерия настаивает на том, что это договор подряда. Анализирую договор, юристы приводят довод о том, что при монтаже оборудования, в рамках договора, имеет значение достижение подрядчиком определенного результата, вещественного результата. Норма ст.38 НК РФ определяет работы как деятельность результаты которой имеют материальное выражение. Таким образом, по результатам выполнения работ должна появиться новая вещь. При возмездном же оказании услуг заказчика интересует именно деятельность исполнителя как процесс, то есть деятельность не порождающая возникновение новой вещи. Однако, следует отметить, что в процессе оказания услуг может возникать некий результат этой деятельности. Я полагаю, что процесс монтажа оборудования все-таки не создает новой вещи и не модернизирует ранее существовавшую вещь. В рамках договора для заказчика имеет важность именно сам процесс монтажа, то есть деятельность исполнителя по установке оборудования. А сам факт установки является следствием оказания услуги.
Подскажите, кто сталкивался с подобным вопросом? Монтаж оборудования — это все-таки услуги или работы? Особенно данный вопрос интересен в рамках налогового учета. Если у кого-нибудь имеется практика поделитесь или укажите ссылку, где можно ознакомиться с практикой.
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
Re: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - работа или услуга?
Добрый день, коллеги!
Возник спор с бухгалтером. Компания заключила договор, в соответствии с которым исполнитель должен произвести монтаж оборудования. Монтаж не связан с производством строительных работ. Юридическая служба квалифицирована договор как договор возмездного оказания услуг, а бухгалтерия настаивает на том, что это договор подряда. Анализирую договор, юристы приводят довод о том, что при монтаже оборудования, в рамках договора, имеет значение достижение подрядчиком определенного результата, вещественного результата. Норма ст.38 НК РФ определяет работы как деятельность результаты которой имеют материальное выражение. Таким образом, по результатам выполнения работ должна появиться новая вещь. При возмездном же оказании услуг заказчика интересует именно деятельность исполнителя как процесс, то есть деятельность не порождающая возникновение новой вещи. Однако, следует отметить, что в процессе оказания услуг может возникать некий результат этой деятельности. Я полагаю, что процесс монтажа оборудования все-таки не создает новой вещи и не модернизирует ранее существовавшую вещь. В рамках договора для заказчика имеет важность именно сам процесс монтажа, то есть деятельность исполнителя по установке оборудования. А сам факт установки является следствием оказания услуги.
Подскажите, кто сталкивался с подобным вопросом? Монтаж оборудования — это все-таки услуги или работы? Особенно данный вопрос интересен в рамках налогового учета. Если у кого-нибудь имеется практика поделитесь или укажите ссылку, где можно ознакомиться с практикой.
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
можно как оказание услуг, так и на выполнении работ - нет принципиальной разницы. Главное не путать в одном договоре: например договор на оказание услуг, а по тексту идет выполнение работ и завершается актом приемки выполненных работ, а не оказанных услуг - вот этого бухгалтерия не любит.
Вообще монтаж и пуско-наладочные работы можно относить как к работам так и к услугам.
Добрый день, коллеги!
Возник спор с бухгалтером. Компания заключила договор, в соответствии с которым исполнитель должен произвести монтаж оборудования. Монтаж не связан с производством строительных работ. Юридическая служба квалифицирована договор как договор возмездного оказания услуг, а бухгалтерия настаивает на том, что это договор подряда. Анализирую договор, юристы приводят довод о том, что при монтаже оборудования, в рамках договора, имеет значение достижение подрядчиком определенного результата, вещественного результата. Норма ст.38 НК РФ определяет работы как деятельность результаты которой имеют материальное выражение. Таким образом, по результатам выполнения работ должна появиться новая вещь. При возмездном же оказании услуг заказчика интересует именно деятельность исполнителя как процесс, то есть деятельность не порождающая возникновение новой вещи. Однако, следует отметить, что в процессе оказания услуг может возникать некий результат этой деятельности. Я полагаю, что процесс монтажа оборудования все-таки не создает новой вещи и не модернизирует ранее существовавшую вещь. В рамках договора для заказчика имеет важность именно сам процесс монтажа, то есть деятельность исполнителя по установке оборудования. А сам факт установки является следствием оказания услуги.
Подскажите, кто сталкивался с подобным вопросом? Монтаж оборудования — это все-таки услуги или работы? Особенно данный вопрос интересен в рамках налогового учета. Если у кого-нибудь имеется практика поделитесь или укажите ссылку, где можно ознакомиться с практикой.
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
считаю, что это договор подряда, т.к. тут как раз будет важен овеществленный результат (см. описание предмета данного договора в ст. ст 702, 703 ГК РФ). Предмет же ВОУ является результат деятельности, не существующий отдельно от исполнителя и не являющийся вещью,
считаю, что это договор подряда, т.к. тут как раз будет важен овеществленный результат (см. описание предмета данного договора в ст. ст 702, 703 ГК РФ). Предмет же ВОУ является результат деятельности, не существующий отдельно от исполнителя и не являющийся вещью,
Но ведь в процессе возмездного оказания услуг тоже может появиться некий результат. При монтаже оборудования - пришел специалист, прикрутил его и все. Какой овеществленный результат появляется? Новая вещь не создается, реконструкция или модернизация также не происходит. По сути важно самое действие - монтаж оборудования, а то, что оно было смонтировано (прикручено, установлено и т.д.) является неизбежным результатом. В кодах ОКВЭД имеются даже отдельные виды деятельности - оказание услуг по монтажу. Если у вас есть судебная практика на данный счет, буду благодарен, если поделитесь ссылкой!
При монтаже оборудования - пришел специалист, прикрутил его и все. Какой овеществленный результат появляется?
а почему нет овеществленного результата? оборудование смонтировано, с определенные действия в результате, которого оно появился овеществленный результат (например, купили трансформаторную подстанцию,а затем вмонтировали ее в какой-нибудь комплекс - по Вашему получается результата нет?
При услугах важен процесс и деятельность, а в подряде - результат - мне, кажется, в определение предмета все указано.
Ссылка на ОКВЭД ничего не дает,
при монтаже некоторого оборудования /на ряде объектов требуется СРО, а вот при шеф-монтаже нет, как Вы думаете почему?
а почему нет овеществленного результата? оборудование смонтировано, с определенные действия в результате, которого оно появился овеществленный результат (например, купили трансформаторную подстанцию,а затем вмонтировали ее в какой-нибудь комплекс - по Вашему получается результата нет?
При услугах важен процесс и деятельность, а в подряде - результат - мне, кажется, в определение предмета все указано.
Ссылка на ОКВЭД ничего не дает,
при монтаже некоторого оборудования /на ряде объектов требуется СРО, а вот при шеф-монтаже нет, как Вы думаете почему?
Спасибо за проявленный интерес. После проделанной работы по установлению истины, соглашусь с тем, что монтаж оборудования это все таки работы.
В соответствии с п.1 статьи 702 ГК РФ одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В силу п.1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Следовательно, подрядчик, лицо, выполняющее работу, обязан не только осуществить предусмотренную соглашением сторон деятельность, но и сдать заказчику материальный результат, а исполнитель услуг выполняет только определенную деятельность и не обязан предоставлять какой-либо вещественный результат.
Иными словами, работа характеризуется достижением вещественного результата, а услуга – нет.
Согласно определению видов работ (п.1.4.67 «Рекомендации. Система разработки и постановки продукции на производство. Термины и определения. Р 50-605-80-93» (утв. Приказом ВНИИстандарта от 9 июля 1993 г. № 18)) монтаж оборудования - комплекс работ по сборке, установке и отладке машин, технических, энергетических и других установок и связанного с ними оборудования. Основные этапы работ: подготовка к монтажу, собственно монтаж, регулировка и сдача работ. Выполняется, как правило, специализированными монтажными организациями, а для сложного оборудования - с участием шеф-монтажного персонала предприятия-изготовителя.
На основании Методических указаний по расчету основного вида деятельности хозяйствующих субъектов на основе ОКВЭД (утв. Приказом Росстата от 01.10.2007 № 150) работы по сборке и установке технологического, энергетического, подъемно - транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, включая проверку и испытание качества монтажа относятся к работам по монтажу оборудования.
Таким образом, монтаж оборудования следует квалифицировать как работы.
Re: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - работа или услуга?
UM2015. Согласна! Судебная практика чаще всего именно по этим критериям склоняется к определению монтажа как "работы", и даже более точно - эти работы квалифицируются судами как "сопутствующие". Кроме того, по услугам в теории можно даже акт никакой не составлять, а вот по монтажу акт будет обязательным атрибутом.
Re: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - работа или услуга?
Однозначно - работы - об этом много раз указывалось в судебной практике
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
ДОГОВОР
на оказание услуг по установке
оборудования № 13/12_01
г. Москва "13" декабря 2009 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Заря» именуемое в дальнейшем Поставщик в лице генерального директора Кожевникова Павла Сергеевича. действующего на основании Устава. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Янарин». именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Листовой Ирины Генадьевны. действующего на основании Устава. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1) оказать услуги по установке оборудования Заказчика перечисленное в Спецификации оборудования (Приложение № 2) в офисе компании «Янарин» по адресу: 117280, г. Москва, ул. Красносельская д. 41; (далее по тексту настоящего Договора - Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Приложение N 1 и №2 к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги до 15 января 2010 г.
1.4. Услуги по установке Оборудования считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг.
1.5. До подписания Акта оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику схемы размещения оборудования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора надлежащего качества.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение 7 (семи) дней после подписания настоящего Договора.
2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.
2.1.5. До подписания Акта оказанных услуг по получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном оказании услуг устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более 5 дней после получения сообщения.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.
2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуг документацию и информацию.
2.3.2. Принять результат оказанных услуг по установке Оборудования и подписать Акт оказанных услуг не позднее 5 (пяти) дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования к работе.
Мотивированный отказ от приемки услуг и подписания Акта оказанных услуг должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) дней.
В случае неподписания в указанный выше срок Акта оказанных услуг и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта услуга считается оказанной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.
2.3.4. Произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по установке оборудования составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% - 76 271,19 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек .
3.2. Счет на оплату услуг по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Акта оказанных услуг.
3.3. Расчеты производятся Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонам обязательств по настоящему договору.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
