Типовой договор поставки нефтепродуктов

Разделы: Франчайзинг, Покупка бизнеса, Продажа бизнеса, Оценка бизнеса, Обзоры готового бизнеса, Аналитика готового бизнеса, Советы по готовому бизнесу, Статьи про готовый бизнес.

Готовые бизнес-планы по различным отраслям бизнеса, составление бизнес плана, бизнес планирование.

Разделы: Ипотечное кредитование, Потребительское кредитование, Кредиты для бизнеса, Условия кредитования, Кредитные карты, Автокредит, Банки, Лизинг.

Разделы: Инвестирование, Советы инвестору, Инвестиционные фонды, ПИФ, Доверительное управление, Управляющие компании, Инвестиционные компании, Финансирование, Иностранные инвестиции, Налоги инвестора.

Разделы: Финансовый менеджмент, Финансовый маркетинг, Финансовые расчеты, Кассовые операции, Личные финансы, Автоматизация бизнеса, Безопасность финансов, Аудит,Управленческий учет, Зарплата, Командировочные расходы, Бухучет, Кредит, Вклады.

Трудовые договора, Договора аренды, Договора купли-продажи, Договора на оказание услуг, Договора поставки, Договора подряда, Типовые договора, Образцы договоров.

Разделы: Идеи бизнеса, Свой бизнес, Идеи малого бизнеса, Архив бизнес идей.

Типовые должностные инструкции и образцы должностных инструкций различных работников.

Разделы: Рынок страхования, Авто страхование, Медицинское страхование, Страхование недвижимости, Страхование вкладов.

Разделы: Реклама, Маркетинг, Брэнды, Маркетинговые исследования, Карьера.

Типовой договор
поставки нефтепродуктов

ДОГОВОР № __
поставки нефтепродуктов
г. "__ " __________ 2002 г.

ЗАО "", именуемое в дальнейшем "Поставщик в лице директора. действующего на основании Устава, и _______________________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор поставки о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора поставлять, а Заказчик оплачивать и принимать нефтепродукты, именуемые в дальнейшем "Продукция", согласно предлагаемого Поставщиком и согласованного с Заказчиком ассортимента.
1.2. Ассортимент, цена и объемы Продукции подлежащие поставке согласовываются сторонами и указываются в Протоколе согласования цен, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора поставки.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Продукции осуществляется партиями, согласно протокола согласования цен, после выполнения Заказчиком обязательств по оплате, и на основании письменных заявок Заказчика путем поставки Продукции ж/д транспортом, или на условиях самовывоза (только для фасованной продукции) со склада Поставщика.
2.1.1. Под партией Продукции в настоящем договоре понимается количество (объем) Продукции, отгруженное единовременно в пределах согласованной протоколом, с учетом минимальной нормы отгрузки. 0тгрузка Продукции ниже минимальных норм отгрузки не производится, недопоставкой не считается, и при этом штрафные санкции не взыскиваются.
2.2. При поставке Продукции ж/д транспортом, отгрузка Продукции осуществляется в цистернах парка МПС, собственных или арендованных цистернах завода-изготовителя, по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью, на основании письменных заявок Заказчика, по указанным Заказчиком реквизитам. Минимальной нормой отгрузки является одна ж/д цистерна (вагон).
2.2.1. Допускается отгрузка Продукции с превышением объемов, согласованных сторонами в спецификации (приложении), в пределах минимальной нормы отгрузки (ж/д цистерны). В таком случае Заказчик обязан принять и оплатить отгруженную Продукцию.
2.2.2. Отгрузка каждой партии Продукции производится в течение ________ дней после выполнения Заказчиком обязательств по оплате, при наличии телеграммы от станции назначения по МПС связи о согласии на прием Продукции в адрес Заказчика (получателя). В случае отсутствия телеграммы или денежных средств, Поставщик вправе перенести срок отгрузки. При этом Поставщик не будет нести ответственность за нарушение сроков поставки.
2.2.3. Заказчик предоставляет отгрузочные реквизиты, по которым производится отгрузка Продукции, с указанием наименования и количества Продукции (по наименованиям), станции назначения и наименования грузополучателя, за ______ (_________) до планируемой даты отгрузки партии Продукции, любыми удобными каналами связи (телеграф, телефакс, телефон, электронная почта). При отсутствии заявки, отгрузка Продукции не производится.
2.2.4. Возврат порожних арендованных или собственных цистерн завода-изготовителя производится Покупателем на станцию приписки по полным грузовым документам, не позднее чем через _______ с момента прибытия цистерн на станцию Покупателя. Дата прибытия Продукции на ж/д станцию Покупателя подтверждается отметкой в ж/д накладных.
2.2.5. Поставщик не позднее _____ часов с момента отгрузки, письменно уведомляет Заказчика о произведенной отгрузке, с указанием даты отгрузки, наименования, количества отгруженной Продукции, номерах ж/д цистерн, номерах ж/д накладных, расчетном времени прибытия на станцию назначения.
2.2.6. Датой поставки партии Продукции считается дата сдачи партии Продукции органу транспорта для перевозки (ж/д станции завода-изготовителя), что подтверждается отметкой в ж/д накладных.
2.3. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком (грузополучателем) на станции назначения в соответствии и Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" и № П-7 от 25.04.66г. " О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".
2.4. При поставке Продукции на условиях самовывоза, вывоз (выборка) Продукции осуществляется Заказчиком (грузополучателем) со склада Поставщика на основании доверенности. Поставщик не несет ответственность за нарушение сроков поставки Продукции в случае невыборки Продукции Заказчиком в течении срока действия доверенности.
2.4. При выборке (самовывозе) Продукции, Заказчик подает под погрузку исправный автотранспорт, пригодный для перевозки Продукции, отвечающий требованиям перевозки и противопожарным требованиям. При подаче автотранспорта, не отвечающего указанным требованиям, считается неподачей автотранспорта для вывоза (выборки) Продукции.
2.5. Датой поставки считается дата составления ТТН. Поставщика.
2.6. При нарушении Заказчиком сроков и условий по оплате поставленной Продукции, Поставщик вправе не производить отгрузку последующих партий Продукции.
2.7. Вес потери при транспортировке Продукции в пределах допустимых норм относятся на счет Заказчика.
2.8. Продукция, недопоставленная в согласованный сторонами период, подлежит допоставке в следующий период.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом соответствия, выданного заводу изготовителю.
3.2. Каждая отгружаемая партия Продукции должна сопровождаться паспортом качества завода изготовителя, который следует вместе с Продукцией. При нарушении условий настоящего пункта, все расходы, падающие на Заказчика в связи с неоплатой получателем поставленной Продукции, подлежат возмещению Поставщиком.
3.3. В случае обнаружения несоответствия качества поставленной Продукции, повторный анализ производится независимой лабораторией.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Каждая партия Продукции, поставляемой в соответствии с настоящим договором, оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или по указанным им реквизитам. Условия оплаты - 100 % предоплата партии Продукции подлежащей поставке в согласованный сторонами период.
4.2. Продукция оплачивается Заказчиком по согласованной сторонами цене, включающей в себя все налоги.
4.3. Транспортные расходы (ж/д тариф от ж/станции отправления до ж/д станции назначения) оплачивается Заказчиком отдельно, в порядке и сроки указанные в спецификации/приложении на соответствующий период поставки.
4.3.1. По согласованию сторон транспортные расходы могут быть включены в стоимость Продукции, о чем указывается в Протоколе согласования цен.
4.4. Цена на Продукцию, согласованная и указанная в приложении на период поставки партии Продукции, действует без изменений до момента поставки Поставщиком всего согласованного объема Продукции.
4.5. Датой оплаты по настоящему договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (лица производящего оплату).
4.6. Окончательный взаиморасчет между сторонами за поставленную партию Продукции производится на основании актов сверки объемов поставленной Продукции (по наименованиям), оплаченной Продукции, суммы расходов по возврату порожних арендованных (собственных) цистерн (если таковые имеются), который стороны составляют и подписывают не позднее ____ числа месяца следующего за месяцем поставки. В случае уклонения Поставщика от составления актов сверки, либо отказа от составления акта сверки свыше ______ дней, при проведении расчетов за основу принимаются данные Заказчика.
4.7. По согласованию сторон возможны иные порядок и форма расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:
- поставлять Продукцию в количестве, ассортименте и в сроки, указанные в заявках Заказчика, в рамках согласованного Протоколом, по указанным Заказчиком реквизитам;
- поставлять Продукцию надлежащего качества и сопровождать каждую партию Продукции паспортом качества в соответствии с п.3.2.
5.2. Заказчик обязуется:
- оплачивать Продукцию, а также стоимость транспортных расходов в соответствии с условиями настоящего договора и Протокола согласования цен;
- при отгрузке Продукции в железнодорожных цистернах, принадлежащих заводу-изготовителю на праве собственности, либо арендованные им, возвратить указанные цистерны на станцию приписки по полным провозным документам.
- обеспечить своевременное направления телеграммы от станции назначения по МПС связи о согласии на прием Продукции в адрес станции отправления;
5.3. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный автоцистернами, не отвечающие требованиям указанным в п. 2.4.1. и несоблюдение обязанностей предусмотренных п.5.2.
5.4.При нарушении сроков возврата порожних ж/д цистерн, принадлежащих заводу-изготовителю на праве собственности, либо арендованные им, штрафы за простой вагоно-цистерн относятся на счет Заказчика.
5.5. За нарушение согласованных сроков поставки Продукции, с Поставщика взыскивается неустойка в размере____ от стоимости непоставленной Продукции за каждый день просрочки.

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковое неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания настоящего договора, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные бедствия; война или военные действия, национальные или отраслевые забастовки и т.п. а также имеющие обязательную силу постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, или распоряжения (указания) иных государственных органов.
6.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в течение 2-х суток в письменной форме уведомить другую сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор, лишает стороны ссылаться на эти обстоятельства.
6.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 30-ти дней, то каждая из сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возможных убытков.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с нормами АПК РФ.
7.2. Стороны вправе осуществлять взаимодействие посредством средств технической связи (телефон, телефакс, телекс). Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу при предоставлении впоследствии оригиналов документов, переданных средствами технической связи.
7.3. Стороны вправе изменять и дополнять условия настоящего договора. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и с момента подписания являются его неотъемлемой частью.
7.4. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные условиями настоящего договора, регулируются нормами действующего законодательства РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор поставки вступает в силу от даты его подписания обеими сторонами и действует до "31" декабря 2002 г. а в плане взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает виновную сторону от ответственности за его неисполнение.
8.2. Договор может быть продлен на новый срок или расторгнут до окончания срока его действия по письменному соглашению сторон. При этом сторона, выступающая инициатором расторжения договора, должна уведомить другую сторону о своем намерении не позднее, чем за _______ дней о своем желании.
8.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От "ЗАКАЗЧИКА" От "ПОСТАВЩИКА"

Договор поставки нефтепродуктов образец скачать - найдем вам инструкцию

Приемка продукции делается в согласовании с инструкциями п-6, п-7, утвержденными постановлениями госарбитража ссср от 15.06.65г. Поставщик: ооо хозпромторг - экспорт; покупатель: окпо покупателя: с ндс, код, станция назначения. Стоимость и порядок оплаты продукции, 3.1. Ооо хозпромторг - экспорт огрн 1080277005060, именуемое в предстоящем поставщик, в лице директора - сазанова. Контракт № _поставки нефтепродуктов, уфа _ 2015. Базис поставки, срок оплаты, срок отгрузки, универсин с ниогрин пс северин-2 масло каменноугольное антисептик для пропитки древесины горючее печное бытовое мазут топочный м100 м40 флотский ф5 ф12 дизельное горючее летнее зимнее арктическое бензин керосин битум создание продажа. Срок, условия и порядок поставки продукции. В случае установления нарушения свойства поставленной продукции, или недочета еш количества, вызывает представителя торговца, клиент приостанавливает приемку. В 1-ый рабочий день, вызов представителя оформляется в виде письма и направляется факсом либо по электронной почте в адресок торговца, последующий опосля торжественного либо выходного дня. Эталон типового контракта поставки нефтепродуктов, определенные условия по неким пт дискуссируются персонально. Продажа нефтепродуктов: мазут, тосол, смазки, масла. Общественная сумма поставляемой по истинному договору продукции рассчитывается, исходя из размеров поставок на базе согласованных сторонами цен. Срок деяния контракта, 5.1. При доставке продукции авто транспортом право принадлежности на продукцию и риск случайной смерти перебегает от поставщика к покупателю в момент фактической передачи продукции поставщиком покупателю на основании накладной. Поставщик обязуется отгрузить продукцию в течение 10 10 рабочих дней с момента поступления заявки от покупателя в адресок поставщика. Издержки, оплачивает торговец, связанные с простоем вагонов. Реального договора вступают в силу в случае признания сторонами претензий либо по решению суда. В случае несоблюдения критерий и сроков поставки продукции поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости, за каждый календарный день просрочки, неустойка исчисляется исходя из суммы контракта, не поставленной в срок продукции неисполненных обязательств; при невозможности определения стоимости обязанностей, но не более% от общей суммы указанной в приложении спецификации к истинному договору. Отгрузка, автобензовозами, д цистернами, фасованными в бочки. В случае несоблюдения сроков указанных 3.2 реального контракта клиент уплачивает неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более% от общей суммы указанной в приложении спецификации к истинному договору. Клиент оплачивает продукцию опосля фактической передачи ее поставщиком, не позже 10 10 дней с момента получения продукции на склад покупателя. Соответственно, не противоречащей действующему законодательству, в части. Порядок разрешения споров, 7.1. В случае неприбытия представителя торговца в сроки, указанные 2.7. Ооо октан, именуемое в предстоящем клиент, и предприятие, с одной стороны, в лице управляющего фио, в лице управляющего фио, работающего на основании устава либо, работающего на основании устава, именуемое в предстоящем поставщик. Приложение № к договору № _от_2015. При этом одна из сторон - инициатор деяния не наименее чем за 30 30 дней до момента расторжения контракта направляет иной стороне в письменном виде доп соглашение о расторжении реального договора.

Договор поставки нефтепродуктов образец скачать

Группа: Пользователь
Сообщений: 12
Регистрация: 05.02.2013
Пользователь №: 15790
Спасибо сказали: 4 раз(а)

договор поставки нефтепродуктов образец

Договор поставки нефтепродуктов

ДОГОВОР № __
поставки нефтепродуктов
г. Уфа "__ " __________ 2016 г.

ООО "Хозпромторг-Экспорт" (ОГРН 1080277005060), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Директора - Сазанова И.В. действующего на основании Устава, и ___________________________________________________ (ОГРН _______________), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора поставлять, а Заказчик оплачивать и принимать нефтепродукты. именуемые в дальнейшем "Продукция", согласно предлагаемого Поставщиком и согласованного с Заказчиком ассортимента.
1.2. Ассортимент, цена и объемы Продукции, подлежащие поставке, согласовываются сторонами и указываются в Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка ГСМ осуществляется партиями, по наименованиям, количеству и цене, определяемым в Дополнительном соглашении, на основании письменных заявок Заказчика путем поставки Продукции железнодорожным или автомобильным транспортом или на условиях самовывоза транспортом Заказчика.
2.2.1. При поставке Продукции ж/д транспортом, отгрузка Продукции осуществляется в вагонах, цистернах или контейнерах ОАО "Первая Грузовая Компания" (далее по тексту ОАО "ПГК"), либо ОАО "РЖД" или собственными или арендованными вагоноцистернами завода-изготовителя, по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью, на основании письменных заявок Заказчика, по указанным Заказчиком реквизитам.
2.2. Условия поставки, используемые сторонами, при поставках железнодорожным транспортом.
2.2.1. При поставке Продукции ж/д транспортом, отгрузка Продукции осуществляется в вагонах, цистернах или контейнерах ОАО "Первая Грузовая Компания" (далее по тексту ОАО "ПГК"), либо ОАО "РЖД" или собственными или арендованными вагоноцистернами завода-изготовителя, по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью, на основании письменных заявок Заказчика, по указанным Заказчиком реквизитам.
2.2.2. Допускается отгрузка Продукции с превышением объемов, согласованных сторонами в Дополнительном соглашении, в пределах минимальной нормы отгрузки (ж/д цистерны). В таком случае Заказчик обязан принять и оплатить отгруженную Продукцию.
2.2.3. Отгрузка каждой партии Продукции производится в течение срока, определенного в Дополнительном соглашении, при наличии телеграммы от станции назначения о согласии на прием Продукции в адрес Заказчика (получателя). В случае отсутствия телеграммы, Поставщик вправе перенести срок отгрузки. При этом Поставщик не будет нести ответственность за нарушение сроков поставки. В случае простоя Продукции (ж/д цистерны, вагоны) по причине отсутствия телеграммы со станции назначения о согласии на прием Продукции и выставления ОАО "РЖД" счета за простой, Поставщик перевыставляет этот счет Заказчику. Заказчик обязан оплатить счет в течение 3 дней после обращения.
2.2.4. Заказчик предоставляет отгрузочные реквизиты, по которым производится отгрузка Продукции, с указанием наименования и количества Продукции, станции назначения и наименования грузополучателя, его железнодорожного кода и кода ОКПО за 10 (десять) дней до планируемой даты отгрузки партии Продукции, любыми удобными каналами связи (телеграф, телефакс, телефон, электронная почта). При отсутствии заявки, отгрузка Продукции не производится.
2.2.5. На Заказчика могут возлагаться обязательства по возврату порожних вагонов/цистерн в соответствии с дополнительным соглашением к договору.
2.2.6. Поставщик не позднее 24 часов с момента отгрузки, письменно уведомляет Заказчика о произведенной отгрузке, с указанием даты отгрузки, наименования, количества отгруженной Продукции, номеров вагонов/цистерн, номеров ж/д накладных, расчетного времени прибытия на станцию назначения.
2.2.7. Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходят к Заказчику с даты отгрузки Продукции на железнодорожной станции отправления.
2.2.8. Датой отгрузки, поставки Продукции и исполнения обязательств Поставщика считается дата приема Продукции к перевозке на железнодорожной станции отправления, указанной в железнодорожной накладной и/или квитанции о приеме груза.

2.3. Условия поставки ГСМ, используемые сторонами, при поставках автомобильным транспортом на условиях франко-бензовоз или кузов автомобиля.
2.3.1. Выборка Продукции Заказчиком осуществляется в месте погрузки грузоотправителя.
2.3.2. Представитель Заказчика, уполномоченный на приемку продукции, обязан предоставить Поставщику документы, подтверждающие свои полномочия на приемку Продукции на складе грузоотправителя, а также паспорт гражданина РФ.
2.3.3. При отсутствии у Представителя Заказчика оригинала документа, подтверждающего его полномочия на приемку Продукции, и отправления Заказчиком такого документа посредством факсимильной связи, последний предоставляет письмо с подтверждением полномочий своего Представителя на приемку продукции, с указанием паспортных данных, номера и марки автомобиля и доверяемых ему полномочий согласно отгрузочным документам. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу и могут являться доказательством в суде.
2.3.4. При поставке Продукции на условиях франко-бензовоз или кузов автомобиля право собственности и риск случайной гибели Продукции переходят к Заказчику с даты приемки Продукции транспортной организацией, осуществляющей деятельность по перевозке груза, или иным представителем Заказчика.
2.3.5. Датой приемки Продукции считается дата товарно-транспортной накладной, оформленной на складе грузоотправителя.
2.3.6. Датой отгрузки, поставки Продукции и исполнения обязательств Поставщика при отгрузке на условиях франко-бензовоз или кузов автомобиля считается дата товарно-транспортной накладной, оформленной на складе грузоотправителя.
2.3.7. При отгрузке Продукции, отнесенной к опасным грузам в соответствии с действующими нормами, Заказчик или представитель Заказчика обязаны руководствоваться требованиями, предусмотренными правилами перевозок грузов на автомобильном транспорте.
2.4. Указанный в настоящем договоре перечень базисных условий поставки не считается исчерпывающим и стороны вправе в приложениях к договору указывать иные базисные условия поставки, согласованные сторонами.

3. КАЧЕСТВО и КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ, подтверждаться паспортом качества и сертификатом, выданным производителем.
3.2. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком (грузополучателем) на станции назначения в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" и № П-7 от 25.04.66г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".
3.3. Потеря веса при транспортировке Продукции в пределах допустимых норм относится на счет Заказчика (согласно "норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании" от 26.03.86).
3.4. В случае порчи Продукции вследствие ненадлежащего хранения Заказчиком, Поставщик ответственности не несет.
3.5. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков Продукции после ее поставки, но не позднее трех месяцев с даты поставки, Заказчик составляет Акт об обнаружении недостатков Продукции, именуемый далее - Акт, и отправляет его Поставщику по почте. Поставщик на основании Акта, в случае его обоснованности, по своему выбору заменяет некачественную Продукцию качественной, либо производит уценку некачественной Продукции и осуществляет допоставку на сумму уценки, либо возвращает уплаченную Заказчиком сумму после возврата Заказчиком некачественной Продукции. Вся Продукция, в отношении которой составлен Акт, должна храниться на складе Заказчика до момента принятия Поставщиком решения по данному Акту. О принятом решении Поставщик сообщает Заказчику в письменном виде в тридцатидневный срок с момента получения Акта.
3.6. В случае обнаружения несоответствия качества поставленной Продукции, повторный анализ производится Заказчиком и за его счет в сертифицированной независимой лаборатории с предоставлением оригиналов документов по данным результатов анализов.
3.7. По истечении срока, указанного в п.3.5. Договора, Продукция считается принятой, а Заказчик не имеет права ссылаться на несоответствие качества и/или количества поставленной Продукции.
3.8. Поставщик не несет ответственности за недостачу Продукции в вагонах (цистернах), ж/д контейнерах, прибывших без пломб отправителя, с нарушением целостности пломб отправителя, а равно с нарушениями целостности самих вагонов (цистерн), ж/д контейнеров. В этом случае Заказчик предъявляет претензии непосредственно к перевозчику от своего имени.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Каждая партия Продукции, поставляемая в соответствии с настоящим договором поставки ГСМ, оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет или путем передачи векселей сбербанка РФ, что подтверждается актом приема передачи. Условия оплаты - предоплата 100%, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением.
4.2. Продукция оплачивается Заказчиком по согласованной сторонами цене, включающей в себя все налоги.
4.3. Если авансовый платеж проведен в объеме, недостаточном для минимальной отгрузочной нормы, установленной транспортной организацией, Поставщик вправе приостановить отгрузку, либо отгрузить продукцию и потребовать от Заказчика ее оплаты в срок, не превышающий 10 дней с момента отгрузки.
4.4. При наличии за Заказчиком просроченной дебиторской задолженности по настоящему Договору либо по иным аналогичным основаниям, средства, поступившие от Заказчика, засчитываются в первую очередь в погашение имеющегося долга. При этом назначение платежа во внимание не принимается.
4.5. Расходы по доставке продукции, переадресовке по указанию Заказчика, дополнительному плану перевозок, принятому транспортными организациями в связи с нарушением Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, относятся на Заказчика.
4.6. При возникновении необходимости стороны обязуются производить в десятидневный срок сверку расчетов за отгруженную продукцию путем составления двухстороннего акта сверки (обмена письмами, телеграммами.
4.7. Денежные средства Заказчика, находящиеся у Поставщика в размере недостаточном для отгрузки партии по заявлению Заказчика, подлежат возвращению, либо засчитываются в счет оплаты следующей партии продукции.
4.8. Если отгрузка продукции производится в адрес Грузополучателя, не являющегося Заказчиком по Договору, Заказчик несет ответственность за достоверность юридических реквизитов грузополучателя и приемку им продукции.
4.9. По согласованию сторон возможны иные порядок и форма расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.
4.10. Цена на Продукцию, согласованная и указанная в Дополнительном соглашении на период поставки партии Продукции, действует без изменений до момента поставки Поставщиком всего согласованного объема Продукции.
4.11. Датой оплаты по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:- поставлять нефтепродукты в количестве, ассортименте и в сроки, указанные в заявках Заказчика, по указанным Заказчиком реквизитам;- поставлять Продукцию надлежащего качества и сопровождать каждую партию Продукции паспортом качества в соответствии с п.3.1.
5.2. Заказчик обязуется:- оплачивать Продукцию, а также стоимость транспортных расходов в соответствии с условиями настоящего договора и Дополнительного соглашения;- обеспечить своевременное направление телеграммы от станции назначения о согласии на прием Продукции в адрес станции отправления;- при отгрузке Продукции на условиях самовывоза подавать под погрузку технически исправный транспорт.
5.4. При нарушении сроков оплаты или поставки с виновной Стороны взимаются пени в размере 0,2% (ноль, два процентов) от стоимости не оплаченной или недооплаченной или непоставленной Продукции за каждый день просрочки оплаты или поставки.
5.5. Поставщик не несет ответственности и к нему не предъявляются штрафные санкции за несвоевременную отгрузку (недопоставку) Продукции, если вышеуказанное обстоятельство не явилось следствием действий Поставщика, и последним своевременно были предоставлены заводу-изготовителю (грузоотправителю) реквизиты заявки на отгрузку Продукции. О причинах задержки (недогруза) по вине завода-изготовителя (авария, недостаток вагонов, недостаток ресурсов в связи с экспортом, недостаток ресурсов в связи с высокой потребностью внутреннего рынка и т. п.) Поставщик незамедлительно (в письменной форме) информирует Заказчика.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковое неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания настоящего договора, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные бедствия; война или военные действия, национальные или отраслевые забастовки и т.п. а также имеющие обязательную силу постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, или распоряжения (указания) иных государственных органов.
6.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в течение 2-х суток в письменной форме уведомить другую сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор, лишает стороны ссылаться на эти обстоятельства.
6.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 30-ти дней, то каждая из сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возможных убытков.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
7.2. Настоящий договор, изменения к нему, доверенности, поручения и другие документы могут быть переданы путем факсимильной связи с обязательным отправлением оригиналов по почте заказным письмом в течение 3 календарных дней после отправления по факсу. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу и могут являться доказательством в суде.
7.3. Стороны вправе изменять и дополнять условия настоящего договора. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и с момента подписания являются его неотъемлемой частью.
7.4. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные условиями настоящего договора, регулируются нормами действующего законодательства РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2010 г. а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.
8.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит письменно (за тридцать (30) календарных дней до истечения срока указанного в пункте 8.1. настоящего Договора) о прекращении действия Договора, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
8.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО "Хозпромторг-Экспорт"
Юридический адрес: 450097, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зеленая роща, д. 26а
Почтовый адрес: 450097, г.Уфа, ул.Комсомольская, д1/1, офис 803
ИНН/КПП 0277094048/027801001
Тел./Факс: (347)292-08-53
Бесплатный федеральный номер: 8-800-700-02-52
E-Mail: office@petroltrade.ru
Заказчик:_______________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН "ПОСТАВЩИК" "ЗАКАЗЧИК" Сазанов И.В.__________________ ________