Договор подряда на выполнение работ и услуг с передачей оборудования по акту сдачи-приемки

Договор подряда на выполнение работ и услуг с передачей оборудования по акту сдачи-приемки

на выполнение работ и услуг с передачей оборудования по акту сдачи-приемки

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы и услуги, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы и услуги в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Заказчика приведена в Приложении №1 к настоящему договору. Задания от имени Заказчика могут подписываться.

1.2. Виды работ и услуг, выполняемых Подрядчиком.

1.3. Заказчик передает в пользование Подрядчику в полном объеме материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимых для выполнения работ и услуг по настоящему договору по акту сдачи-приемки (Приложение №2).

1.4. Срок действия настоящего договора:

• начальный срок « » 2016 года;
• конечный срок « » 2016 года;

Сроки выполнения отдельных работ и услуг указываются в заданиях Заказчика. 2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 2.1. Цена подлежащих выполнению работ и услуг включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Издержки Подрядчика включают в себя:

• компенсируемую Заказчиком часть заработной платы, выплачиваемой Подрядчиком своим работникам, состоящим с Подрядчиком в трудовых отношениях и направляемым Подрядчиком для выполнения заданий Заказчика, – в размере, устанавливаемом в заданиях;
• предусмотренные законодательством компенсации, выплачиваемые Подрядчиком работникам, в частности за привлечение к сверхурочным, ночным работам и т.п. исчисленные в отношении компенсируемой части заработной платы. Размер компенсаций составляет: рублей.
• расходы, понесенные в связи с организацией медицинского осмотра работников;
• отчисления по государственному социальному страхованию работников, кроме отчислений из заработной платы.

Вознаграждение Подрядчика составляет рублей. Количество работников, направляемых для выполнения заданий Заказчика, определяется на основании .

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего Договора. Остальную сумму Заказчик выплачивает .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан :

3.1.1. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания.

3.1.2. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, в том числе о количестве работников, направляемых для выполнения задания.

3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний.

3.1.4. Проводить ориентацию работников по специфике производства Заказчика и ознакомление с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а также условиями настоящего договора.

3.1.5. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в случае выявления его несоответствия заданию Заказчика, отступления от условий задания, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика.

3.1.6. В случае отстранения работника от выполнения работы до истечения срока, определенного заданием, либо невыхода работника на работу по любым причинам обеспечить ему замену в соответствии с условиями задания.

3.1.7. Разрешать все претензии и споры с работниками, которые могут возникнуть при выполнении ими задания.

3.1.8. Своевременно возвращать Заказчику пропуска работников, которые больше не работают на территории Заказчика.

3.1.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации;
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
• иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах в срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.2. Заказчик обязан :

3.2.1. Информировать Подрядчика о качестве работы, выполняемой работником, сообщать о несоответствии квалификации работника выполняемой работе.

3.2.2. Обеспечивать работникам при выполнении ими задания безопасные и здоровые условия труда, соответствующие правилам производства работ и техники безопасности.

3.2.3. Проводить с работниками ознакомление с инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, в необходимом объеме.

3.2.4. Предоставить материалы, оборудование, техническую документацию, пропуска для прохода работников на территорию Заказчика и иные документы, и материалы, необходимые для выполнения работниками заданий.

3.2.5. Своевременно представлять Подрядчику инструкции и правила, знание которых необходимо работником при выполнении задания, а также уведомлять Подрядчика о вносимых в них дополнениях и изменениях.

3.2.6. Оказывать работникам Подрядчика необходимую помощь в выполнении задания.

3.2.7. Возместить Подрядчику компенсированный последним ущерб, причиненный увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья работника Подрядчика, наступившим в связи с выполнением задания Заказчика.

3.3. Подрядчик вправе :

3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.

3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок. Правом не приступать к работе и приостановить начатую работу наделяются также работники Подрядчика.

3.4. Заказчик вправе :

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работником задания, давать Подрядчику и его работникам указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении.

3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению заданий или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. В частности, Заказчик вправе требовать отстранения работника от выполнения задания в случае выявления его несоответствия условиям задания, отступления им при выполнении работ или оказании услуг от условий задания, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика.

3.4.4. Не допускать к работе работников, не прошедших медицинский осмотр.

3.4.5. В соответствии с законодательством привлекать работников к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни при условии возмещения Подрядчику выплаченных последним доплат работникам.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ

4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания, но не реже чем раза в с участием Подрядчика осматривать и принимать фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работы или услуги немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе или услуге при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки, (Приложение №3 к настоящему договору), были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работы или услуги без проверки, лишается права ссылаться на их недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.

4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение со дня их обнаружения.

4.5. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика, работы и услуги подлежат оплате в полном объеме.

5.2. В случае, когда невозможность исполнения задания возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия работников Подрядчика.

6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в пользовании работников в связи с исполнением настоящего договора.

6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников. В частности, Подрядчик не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, если такие недостатки не были и не должны были быть обнаружены Подрядчиком или его работниками, а также за убытки, возникшие по причине непредоставления Заказчиком технической документации и инструкций.

6.4. В случаях, когда задание выполнено Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими качество работы или услуги, или с иными недостатками, которые делают работу или услугу не пригодными для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
• соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работы или услуги в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. За просрочку оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает пеню в размере % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет Заказчик.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п.1.4.

8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

8.3. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Дополнительные условия по настоящему договору.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора подряда на строительство объекта, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Стоимость работ
3. Сроки выполнения работ
4. Обязательства сторон
5. Сдача и приемка работ
6. Гарантии качества по сданным работам
7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
8. Строительная площадка
9. Журнал производства работ
10. Охранные мероприятия
11. Контроль и надзор заказчика за исполнением договора
12. Скрытые строительные работы
13. Оплата работ и взаиморасчеты
14. Право собственности
15. Страхование объекта строительства
16. Имущественная ответственность
17. Изменение условий реализации договора
18. Форс-мажорные условия
19. Прочие изменения
20. Внесение изменений в договор
21. Разрешение споров между сторонами
22. Прекращение договорных отношений
23. Особые условия
24. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
25. Подписи сторон

Образец договора на выполнение функций Заказчика, заключаемый между юридическими лицами.

1. Понятия
2. Предмет договора
3. Права и обязанности сторон
4. Финансирование проекта и порядок расчетов
5. Отчетность
6. Приостановление работ
7. Приемка объекта
8. Гарантии и гарантийные обязательства
9. Права на интеллектуальную собственность
10. Конфиденциальность
11. Ответственность
12. Форс-мажор
13. Порядок разрешение споров
14. Порядок обмена документами
15. Порядок изменения и расторжения договора
16. Срок действия договора
17. Прочие условия
18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
19. Подписи сторон

Учитываются ли в среднем заработке суммы по договорам подряда? И еще, можно ли привести образец договора подряда, акта сдачи-приемки работ и счета за

Учитываются ли в среднем заработке суммы по договорам подряда? И еще, можно ли привести образец договора подряда, акта сдачи-приемки работ и счета за выполненную работу?

Учитываются ли в среднем заработке суммы по договорам подряда? И еще, можно ли привести образец договора подряда, акта сдачи-приемки работ и счета за выполненную работу?

Суммы по договорам подряда при исчислении среднего заработка не учитывают.

Договор подряда является договором гражданско-правового характера, то есть когда один или несколько работников получают определенное вознаграждение за конкретный результат труда.

При заключении такого договора работник не включается в численность работников организации. В договоре подряда не указывают занимаемую должность, работник не выполняет трудовую функцию и не подчиняется трудовому распорядку организации.

г. Москва “___“______________ 200 г.

Фирма “___________________“, в лице генерального директора (Ф.И.О.),

именуемого в дальнейшем “Покупатель“, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец продает, а Покупатель покупает товары по следующим
ценам:

3. Качество товара, представленного Продавцом по настоящему
Договору, должно соответствовать представленным образцам.

4. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или
ненадлежащие выполнение возложенных обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством.

5. Во всем ином, не оговоренном условиями Договора, и при
возникновении разногласий по выполнению Договора стороны руководствуются нормами главы
37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Адреса и реквизиты сторон:

(подпись Продавца) (подпись Покупателя)

Счет

Причитается______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
за выполненную работу согласно договору подряда N __ от “___“_____ 200 г.

_________________________________________________________________________
(сумма полученных денежных средств указывается прописью)
__________________________________________________________________ рублей

Подпись исполнителя ___________________________

Работа выполнена и принята по Акту от “_______“ __________________ 200 г.

Генеральный директор ЗАО “-Сервис“ Главный бухгалтер ЗАО “-Сервис“

_________ (_____________) ______________ (_____________)
подпись (фамилия,и.о.) подпись (фамилия,и.о.)

от “________“ _______________200 _ г.

от лица Заказчика“__________________________________“, начальник службы
(наименование организации)
с одной стороны, и исполнитель, т.е. Подрядчик, _____________________
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что предусмотренные
договором работы:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
выполнены в полном объеме, качество соответствует требованиям
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(заданиям заказчика, техническим условиям, образцам и т.д. -
необходимо указать)
Договорная цена работы составляет_________________________________рублей
Настоящий Акт является неоътемлемой частью договора подряда N___________
от “________“ ______________________________200 г.

Работу сдал: Работу принял:

_______________(__________________) ___________(_____________)
подпись фамилия, и.о. подпись фамилия, и.о.

ВНИМАНИЕ! Сообщения на сайте не проходят предварительную модерацию.
Если вы являетесь автором какого-либо материала - пишите на ящик ruman988@yandex.ru для восстановления законности!

Сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда - Документ - стр

АКТсдачи-приемки выполненных работ

по договору подряда от «__» __________ 20__ г.

г. Москва «__» ________ 20__ года

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет «МАМИ», в дальнейшем именуемый Заказчик, в лице проректора Николаенко Андрея Владимировича, действующего на основании действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемые в дальнейшем Исполнители, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, составили и подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Согласно Договору подряда № _______ от «__» __________ 20__ года Исполнители по заданию Заказчика выполнили следующие работы:

а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

Исполнители выполнили работы собственными силами и средствами.

Стоимость работы Исполнителей (за вычетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и прочих расходов) составляет всего __________ (________)рублей.

в том числе, выполненных

____________ - составляет __________________рублей 00 коп.

Ф.И.О. сумма прописью

_____________ - составляет _________________рублей 00 коп

Ф.И.О. сумма прописью

4. Обязательства по договору подряда Исполнителями выполнены полностью, с
надлежащим качеством, в установленные сроки и с соблюдением всех требований Технического
задания.

5. Работы оплачиваются из средств, полученных университетом в рамках
финансирования темплана НИР на 2009 год по мероприятию 1 АВЦП «Развитие научного
потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» от Федерального агентства по образованию,
выплатой, указанной в п. 3 Акта, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания
Сторонами настоящего Акта.

6. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон:

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Фамилия, Имя, Отчество

адрес по месту регистрации

Акт приемки-сдачи выполненных работ (приложение к договору подряда)

Акт приемки-сдачи выполненных работ (приложение к договору подряда)

Приложение N 3 к Договору подряда

г. _____________ "__" ________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи выполненных работ (далее - Акт) по Договору подряда N ___ от "___" _________ _____ г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Договора с "__" ________ ____ г. по "__" ________ ____ г. Подрядчик выполнил по заданию Заказчика ___________________________ (указывается наименование работ, например, изготовление или переработку (обработку) определенной вещи, осуществил демонтаж оборудования и т.д.) (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

- Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ по следующему перечню (включается в Акт, если результатом Работ явилось изготовление или переработка определенной вещи):

- Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ (включается в Акт, если результатом Работ явилась обработка вещи, предоставленной Заказчиком (например, покраска вещи), или выполнение иной Работы).

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

(п. 4 включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием материалов Заказчика/в противном случае п. 4 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)

4. Работы выполнены Подрядчиком с использованием материалов Заказчика, переданных по накладной на отпуск материалов на сторону N ___ от "___"_____ ____ г. Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, прилагается. Претензий по фактическому использованию материалов со стороны Заказчика нет.

(п. 5 включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием оборудования Заказчика/в противном случае п. 5 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)

5. Работы выполнены Подрядчиком с использованием оборудования Заказчика, переданного по акту приемки-передачи оборудования N ____ от "___"________ ____ г.

Во исполнение п. 2.1 Договора "___"________ ____ г. Подрядчик возвратил, а Заказчик принял оборудование по акту приемки-передачи оборудования N ____ от "___"________ ____ г.

6. Согласно Договору общая стоимость выполненных Работ составляет ___ (______) руб. в том числе НДС __% в размере ___ (______) руб.

Общая сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб. в том числе НДС __% в размере ____ (_______) руб.

По настоящему Акту причитается к получению ____ (_______) руб. в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) руб.

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

1) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком (если п. 2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком материалов для выполнения Работ);

2) Акт приемки-передачи оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п. 2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ);

3) Акт возврата оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п. 2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ).

Акт приемки работ по договору строительного подряда

Акт приема-передачи работ по договору строительного подряда

Всего подлежит к оплате (за вычетом налогов и сборов, в соответствии с п.5.3. Договора Подряда № ___ от 3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

Договор подряда: претензии после подписания акта. Подписывая в спешке акты приемки выполненных работ по договору ВАС РФ в п. 10 информационного письма от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № ___ г. Москва Внимание! и полностью Заполняйте ФИО паспортные данные мастера только по реальному паспорту. 10. Если причины отказа от приемки выполненного этапа работ и подписания Акта

В бланке акта сдачи-приемки в большинстве случаев фиксируется следующая информация:
— Стороны, вступающие во взаимодействие: Заказчик и Исполнитель;
— Основания возникновения трудового соглашения сторон;
— Объем поставных задач и уровень качества продукции (оказанных услуг);
— Соответствие выполненных работ (услуг) условиям составленного договора;
— Уровень производственных затрат;
— Конечный размер платежа.
Форма акта сдачи-приемки работ и услуг предполагает указание времени, необходимого на их проведение. По истечении указанного срока заказчиком и исполнителем осуществляется контроль результата. Отсутствие выявленных недостатков и претензий позволяет сторонам подписать акт сдачи-приемки. Особенности составления акта сдачи-приемки работ
Составление акта сдачи-приемки строительных работ или любых других ее видов происходит с учетом требования действующего законодательства.

Главная > Типовые бланки > Бланки и типовые формы > Акт сдачи-приемки результата работ по договору строительного подряда (примерный) (ЗАО "Юринформ В", 2010). 2. Работы производились в соответствии с разрешением

Этот факт обязательно следует учитывать Заказчику, для которого акт сдачи-приемки работ — основание, позволяющее принять к учету возникшие расходы с целью сокращения налогов на прибыль, которыми облагаются организации.
При этом важно, чтобы расходы, указанные в акте сдачи-приемки выполненных работ, обязательно соответствовали действительно понесенным затратам заказчика.
Образец акта сдачи приёмки работ позволяет не допустить ошибок при составлении документа. В готовый шаблон акта приемки-сдачи работ, скачать который можно предварительно, вносится информация, связанная с выполнением конкретного заказа. Возможность доступа и использования шаблонов существенно упрощает процедуру, связанную с необходимостью составления документа. Акт сдачи-приемки оказанных услуг и его особенности
Форма акта сдачи-приемки услуг практически аналогичная вышеописанному документу. Единственной особенностью этого документа является тот факт, что результат, связанный с оказанием услуг, не имеет вещественного измерения. Именно вследствие данного факта составлять акт сдачи-приемки оказанных услуг можно по желанию сторон, а не в обязательном порядке. Единого унифицированного образца этого документа также не предлагается.

составили и подписали настоящий Акт о нижеследующем: 1. В соответствии с договором подряда № 00-00Р/00 от «__» _ 20__г. Подрядчик выполнил весь Заключение: При приемке результата работ установлено, что все работы

Если же документ используется для финансовой отчетности предприятия или компании, то желательно, чтобы его содержание максимально полно отражало суть оказанных услуги и позволяло определить целесообразность использования средств для их оплаты.
С нашего сайта вы можете абсолютно бесплатно скачать образец акта сдачи-приемки выполненных работ, перейдя по ссылке. Акт о выполненных работах по договору подряда
Стандартный Акт о выполненных работах по договору подряда выглядит следующим образом. Этот бланк позволит заполнить документ, вписав в него абсолютно любые виды работ.
Скачать Акт о выполненных работах по договору подряда Акт сдачи-приемки оказанных услуг
При заполнении Акта сдачи-приемки оказанных услуг можно воспользоваться следующей формой документа. Данный бланк можно бесплатно скачать на нашем сайте.
Скачать Акт сдачи-приемки оказанных услуг Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2
Применительно к строительным и монтажным работам необходимо заполнять документ по форме С-2. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2 также можно скачать на нашем сайте.
Скачать Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2

Некоторые особенности сдачи-приемки работ по договору строительного подряда (Мандрюков А

Законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия" разработан в целях совершенствования законодательства в сфере создания правового механизма реализации предпринимаемых государством экономических, социальных и политических мер в области борьбы с насилием в семейно-бытовой сфере. Его правовой оснойвой является Конституция РФ, а также Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

С целью расширения возможностей депутатов, избранных по одномандатным округам законопроектом "О внесении изменений в статью 37 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" предусматривается рост числа работающих на общественных началах помощников депутатов, избранных в одномандатных округах. Законопроектом предлагается увеличение их численности до 60 человек.

Законопроектом "О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" предлагается распределить ответственность по обязательствам проведения капитального ремонта домов между всеми собственниками данного жилищного фонда (наймодателями) пропорционально времени нахождения дома в соответствующем ведении.

Дата размещения статьи: 01.10.2016

Некоторые особенности сдачи-приемки работ по договору строительного подряда (Мандрюков А.В.)

Заключая договор строительного подряда, заказчик преследует цель получить необходимый ему результат выполненных строительных работ, а подрядчик - установленную договором плату за выполненные работы. Если договором не предусмотрена выплата аванса, подрядчик может получить плату за выполненные работы только по их окончании. В связи с этим условие о порядке сдачи-приемки выполненных работ играет важную роль в договоре строительного подряда. О некоторых особенностях порядка сдачи-приемки выполненных работ расскажем в статье.

Сообщение заказчику о готовности к сдаче выполненных работ

В соответствии с п. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Как видим, законодательство не устанавливает, в каком порядке подрядчик должен направить сообщение заказчику о готовности к сдаче результатов работ. Однако в связи с тем, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (п. 8 Информационного письма N 51 <1>), подрядчику следует сообщить заказчику о готовности к сдаче результата выполненных работ в письменной форме.
--------------------------------
<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда".

В противном случае подрядчику будет сложно доказать факт завершения выполнения работ. К примеру, в Постановлении ФАС ВВО от 23.09.2013 по делу N А28-8584/2012 указано, что подрядчик не доказал направления заказчику:
- сообщения о готовности к сдаче выполненных работ;
- акта приема-сдачи их результатов.
В итоге судьи решили, что у подрядчика не было оснований подписывать акт в одностороннем порядке, и отказали во взыскании денег с заказчика.

К сведению. Если одним из оснований для отказа заказчика от оплаты работ является ненаправление подрядчиком отдельного уведомления о готовности передать работы, подрядчик может ссылаться на то, что направление актов приемки выполненных работ и справок об их стоимости, по существу, является уведомлением о завершении выполнения работ и готовности передать их результат (Постановление ФАС СЗО от 31.03.2011 по делу N А56-14439/2010).

Если договором подряда предусмотрено направление письменного сообщения заказчику о готовности к сдаче результатов работ, соответствующее сообщение в силу ст. 165.1 ГК РФ будет считаться полученным с момента доставки соответствующего сообщения заказчику или его представителю. Сообщение будет считаться доставленным и в тех случаях, если оно поступило заказчику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним <2>. В п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ N 61 <3> отмечено, что юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем. Поэтому, если адрес местонахождения заказчика не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ, заказчику следует указать в договоре строительного подряды, что сообщения, уведомления и прочая корреспонденция должна направляться по указанному в договоре адресу.
--------------------------------
<2> Например, сообщение лежит в почтовом ящике адресата, а он его намеренно не забирает; сообщение поступило на электронную почту, но не прочитано адресатом; адресат уклоняется от получения почтового сообщения; адресат в договоре намеренно или случайно допускает ошибку в своем адресе, в связи с чем письмо возвращается отправителю.
<3> Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица".

Приемка заказчиком результата работ

Согласно п. 2 ст. 753 ГК РФ заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. Уклонение заказчика от организации и осуществления приемки выполненных работ не может являться причиной неполной оплаты фактически выполненных работ (Постановление ФАС ЗСО от 19.01.2011 по делу N А27-6889/2010).
Однако в случае, если приемка работ не состоялась ввиду неявки подрядчика, в удовлетворении его требования об оплате работ может быть отказано. В частности, в Постановлении ФАС МО от 02.09.2013 по делу N А40-155318/12-89-531 указано: получив спорные акты и справки, заказчик письмами сообщил, что не может утвердить акты о приемке выполненных работ, поскольку результаты работ не предъявлены к приемке, исполнительная документация не передана. Подрядчику было предложено обеспечить проведение сдачи-приемки работ в соответствии с положениями договоров, а также явиться к 12:00 на место проведения работ для осмотра выполненного объема работ и составления актов сдачи-приемки работ. Подрядчик уклонился от фактической сдачи работ заказчику, организовавшему приемку работ. Поскольку подрядчик не сдал заказчику результаты работ, он не мог ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорных обязательств по приемке работ, подписывать акты в одностороннем порядке и требовать их оплаты. Добиться пересмотра дела подрядчику не удалось (Определение ВАС РФ от 27.11.2013 N ВАС-16338/13).
Следует отметить, что суды признают обязанность заказчика организовать приемку работ и обязанность подрядчика сдать результат работ встречными обязательствами (п. 2 ст. 328 ГК РФ). Соответственно, если заказчик не организовал приемку в надлежащей форме, обязательство подрядчика по сдаче результата работ приемочной комиссии не возникает. Приведем в качестве примера ситуацию, рассмотренную в Постановлении ФАС ВВО от 25.09.2013 по делу N А82-13142/2012. В данном случае в суд обратился заказчик. Он требовал обязать подрядчика закончить работы по капитальному ремонту внутреннего газоснабжения жилых домов и сдать результат работ органу технического надзора, а также взыскать с подрядчика неустойку, начисленную за нарушение сроков выполнения работ. При этом заказчик ссылался на то, что:
- он неоднократно заявлял подрядчику требования о передаче исполнительной документации и об участии в приемочной комиссии, включающей в себя представителей технадзора, однако подрядчик данные требования не исполнил;
- надлежащее качество работ не подтверждено заключением приемочной комиссии, без оформления акта приемки эксплуатация объекта невозможна.
Подрядчик, со своей стороны, в подтверждение фактов выполнения работ и передачи их результата заказчику представил акты выполненных работ по форме КС-2, подписанные сторонами без возражений и замечаний.
Суды всех трех инстанций исходили из следующего. Порядок приемки законченных строительством объектов газораспределительных систем предусмотрен п. 10.6 СНиП 42-01-2002 <4> и Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 N 9 "Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления". Названными нормативными актами обязательство по организации работы приемочной комиссии возложено на заказчика. Однако это обязательство истец не исполнил. Приемочная комиссия фактически не создана, так как согласно представленным приказам в состав комиссии по приемке объекта включены только сотрудники самого заказчика и при этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что в состав комиссии были включены представители проектной, эксплуатирующей организаций и технадзора.
--------------------------------
<4> СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", утв. Постановлением Госстроя России от 23.12.2002 N 163.

С учетом того что факт надлежащей организации приемки результатов работ со стороны заказчика не был доказан, встречное обязательство подрядчика по сдаче спорного объекта приемочной комиссии на момент обращения заказчика с претензией не возникло (п. 2 ст. 328 ГК РФ). Таким образом, нет оснований удовлетворять иск заказчика о понуждении подрядчика закончить работы и о взыскании неустойки.

Обратите внимание! В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления (абз. 2 п. 2 ст. 753 ГК РФ). Соответственно, если акт выполненных работ не подписан представителями государственных органов и органов местного самоуправления, подрядчик не может ссылаться на надлежащее выполнение работ. Например, в Постановлении ФАС ЗСО от 05.10.2011 по делу N А45-2552/2011 указано: акт выполненных работ не подписан представителем Ростехнадзора в связи с выявленными нарушениями, выразившимися в несоблюдении требований Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 <5>. Следовательно, подрядчиком не доказано надлежащее выполнение работ.
--------------------------------
<5> Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 N 9.

В силу п. 3 ст. 753 ГК РФ заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. Следует отметить, что довольно часто в качестве подтверждения факта передачи заказчику отдельного этапа работ подрядчик ссылается на подписанные акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3. Однако в п. 18 Информационного письма N 51 ВАС указал, что такие акты свидетельствуют только о выполнении промежуточных работ для проведения расчетов и их подписание не означает перехода к заказчику риска гибели объекта. Поэтому результат работ, несмотря на наличие подписанных актов, не считается принятым заказчиком с переходом на него рисков повреждения и случайной гибели.
И еще один нюанс. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера выполняемых работ, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих ситуациях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний (п. 5 ст. 753 ГК РФ).

Оформление приема-сдачи результата работ

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

К сведению. Довольно часто в договоре строительного подряда указывается, что датой окончания работ является дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ без замечаний. Между тем в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 N 12945/13 на этот счет сказано, что такое условие договора делает возможность отсрочки оплаты работы по сути бессрочной, ставит оплату в зависимость исключительно от усмотрения заказчика и превращает возмездный договор в безвозмездный, что противоречит правовой природе договора подряда. Поэтому таких формулировок нужно избегать.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (абз. 2 п. 4 ст. 753 ГК РФ). Отказ от подписания акта должен быть мотивирован, замечания по выполненным работам должны быть направлены подрядчику, в противном случае односторонний акт выполненных работ имеет юридическую силу для заказчика и он обязан оплатить выполненные работы. К примеру, в Постановлении ФАС МО от 19.05.2011 N КГ-А40/3985-11 по делу N А40-41329/10-160-307 арбитры удовлетворили требование подрядчика о взыскании платы за выполненные работы, указав, что заказчик не обосновал причины отказа от подписания акта выполнения работ по устройству кровли и фасада на холодильном комплексе, не представил доказательств направления подрядчику замечаний по акту. При этом факт выполнения работ в соответствии с проектом подтвержден подписанными обеими сторонами актами приемки и актами освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

Обратите внимание! Односторонний акт может быть признан недействительным, только если недостатки в выполненных работах являются неустранимыми, к примеру, если работы выполняются не в соответствии с требованиями проектной документации или из иных материалов.

Так, в Постановлении ФАС ДВО от 12.02.2013 N Ф03-6034/2012 по делу N А24-1910/2012 отмечено: заказчик, отказываясь от подписания составленных подрядчиком актов по формам КС-2, КС-3, указал на выполнение работ с отступлением от условий договора, в частности в отношении использования материалов по ограждению лестницы. Подрядчик о соответствующих отступлениях в нарушение п. 1 ст. 716 ГК РФ заказчика не предупредил, не обосновал возможность использования иного материала. В результате суд решил, что у заказчика не возникло обязанности по оплате работ, выполненных с отступлениями от технического задания.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (п. 6 ст. 753 ГК РФ). То есть отказ от приемки результата работ будет считаться правомерным, только если недостатки являются неустранимыми. Если же недостатки являются устранимыми, заказчик при наличии у него претензий или замечаний по качеству выполненных работ вправе (если иное не установлено законом или договором) по своему выбору требовать от подрядчика совершения определенных действий, предусмотренных ст. 723 ГК РФ, а именно:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено договором подряда.

Примечание. Сам по себе факт наличия некоторых недостатков в выполненных работах не может являться безусловным основанием для отказа от подписания актов и оплаты работ (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 N 12888/11).

Если подрядчик не устраняет недостатки, то при возникновении споров стоимость выполненных работ может быть уменьшена на стоимость работ по устранению недостатков. Например, в Постановлении ФАС ЗСО от 21.07.2011 по делу N А70-7763/2010 указано следующее: исходя из требований п. 6 ст. 753 и ст. 723 ГК РФ выполнение подрядчиком предусмотренных договором работ с устранимыми недостатками (дефектами) не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы, но предоставляет ему возможность потребовать от подрядчика либо безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения стоимости выполненных работ, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков. Поскольку допущенные подрядчиком недостатки работ являются устранимыми, а результаты работ имеют для заказчика потребительскую ценность, а расторжение контракта не является основанием для отказа от оплаты выполненных по нему работ, заказчик обязан оплатить выполненные подрядчиком работы. В итоге суд взыскал с заказчика стоимость работ за вычетом расходов на устранение недостатков.
Следует отметить, что суды исходят из того, что непередача исполнительной документации не является основанием для освобождения заказчика от оплаты фактически выполненных и принятых работ. Поэтому, если заказчик работ, ссылаясь на непредставление исполнительной документации, вовремя не произвел их оплату, подрядчик вправе рассчитывать на взыскание неустойки (Постановление ФАС ВВО от 22.01.2014 по делу N А17-7660/2012).
Кроме того, арбитры отмечают, что действующее законодательство не содержит норм, возлагающих на подрядчика обязанность передать заказчику исполнительную документацию и определяющих состав подлежащей передаче исполнительной документации. Поэтому в случае установления в договоре подряда обязанности подрядчика по передаче исполнительной документации стороны должны согласовать условия о составе и порядке ее передачи (Постановление ФАС ВВО от 29.11.2013 по делу N А43-23909/2012). Соответственно, если подрядчик в нарушение условий договора не представил исполнительную документацию, заказчик вправе требовать ее передачи в судебном порядке.
В заключение остановимся на одном судебном решении, связанном с договором подряда на выполнение проектных работ, который может быть применим и к другим видам договора подряда. Президиум ВАС в Постановлении от 17.12.2013 N 9223/13 указал, что в соответствии с п. 2 ст. 405 ГК РФ заказчик может отказаться от договора и требовать возмещения убытков, если вследствие просрочки подрядчика и некачественного выполнения работ он утратил интерес к исполнению договора. В связи с этим подрядчику следует более внимательно относиться к срокам выполнения работ и их качеству, в противном случае избежать серьезных финансовых проблем будет непросто.

Завершив выполнение работ, подрядчик должен в письменной форме сообщить заказчику о готовности к сдаче результата выполненных работ. Заказчик работ обязан организовать их приемку. Уклонение заказчика от приемки не может являться причиной неполной оплаты фактически выполненных работ.
В некоторых случаях приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих ситуациях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
Односторонний акт может быть признан судом недействительным, только если недостатки в выполненных работах являются неустранимыми.
Наличие некоторых недостатков в выполненных работах не может являться безусловным основанием для отказа заказчика от подписания актов и оплаты выполненных работ.