Рейтинг: 4.3/5.0 (1821 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
г. Москва «___» _________ 200__ г.
_____ «________________», в дальнейшем именуемое “Заказчик”, в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____ «________________», в дальнейшем именуемое “Исполнитель”, в лице Генерального директора _____________________. действующего на основании Устава и Лицензии № ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны” (по отдельности “Сторона”), заключили настоящий Договор (далее по тексту -Договор) о нижеследующем:
1. предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется на обусловленных настоящим Договором условиях поставить Заказчику и осуществить монтаж, установку и пуско-наладочные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить _____________________________________, именуемое в дальнейшем “Оборудование”, на объекте по адресу: _______________________________.
1.2. Количество, ассортимент, цена единицы, общая стоимость поставляемого Оборудования, а также перечень и стоимость работ согласовываются Сторонами в Спецификациях №__ (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Прием - передача Оборудования оформляется накладными, а выполненные работы по монтажу, установке и пуско-наладке (а также другие работы) оформляются Актом приема-сдачи выполненных работ.
2. Цена И Порядок Расчетов
2.1. Общая цена настоящего договора составляет _____________ (__________________) рублей, включая НДС 18 %.
2.2. После подписания Спецификации ни одна из Сторон не вправе изменять указанную в Спецификации стоимость Оборудования и работ.
2.3. Порядок оплаты:
- Заказчик оплачивает Исполнителю авансом часть стоимости Оборудования и работ в сумме _____(______) руб. в течение ___ (______) банковских дней с даты подписания настоящего Договора на основании выставленного Исполнителем счета;
- остальную часть стоимости Оборудования и работ в сумме ________ (______) руб. Заказчик оплачивает на основании соответствующего счета в срок ________(______)дней с даты подписания Заказчиком накладных о приеме-передаче Оборудования и Акта приема-сдачи выполненных работ.
2.4. Исполнитель обязан выставить счет на авансовую оплату Оборудования и работ в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора.
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА
3.1. Поставка Оборудования производится Исполнителем в срок не позднее ___ (___) рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя (далее «срок поставки»).
3.2. Поставка Оборудования осуществляется транспортом Исполнителя и за счет Исполнителя
3.3. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком накладных о приеме- передаче Оборудования с одновременным подписанием Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ.
3.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по монтажу, установке и пуско-наладке Оборудования в день его поставки на объект Заказчика. Срок выполнения работ составляет ____ (____) рабочих дня.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить предоставленные настоящим договором работы в соответствии с технической документацией, требованиями СНиПов и ГОСТов.
4.1.2. В случае если в ходе выполнения работ Исполнитель обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и, соответственно, увеличения стоимости работ, указанную в Спецификации, он обязан согласовать с Заказчиком данные работы.
4.1.3. Если Исполнитель не выполнит обязанности, установленной пунктом 4.1.2. настоящего Договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим расходов.
4.1.4. Доставить к месту выполнения работ инструменты, материал, оборудование и иные технические средства, необходимые для выполнения работ.
4.1.5. В целях обеспечения безопасности предоставить Заказчику список сотрудников, работающих на объекте, с приложением анкет установленного образца, заверенных подписью руководителя и печатью организации, копий паспортов и фотографий каждого сотрудника.
4.1.6. Привлекать к выполнению работ на объекте Заказчика только граждан Российской Федерации, имеющих официальную регистрацию, в т.ч. временную, на территории Москвы или Московской области. В случае острой необходимости, по согласованию с Заказчиком, к выполнению работ могут привлекаться граждане иностранных государств (включая страны СНГ), имеющие официальные подлинные разрешения на работу на территории Москвы, полученные Подрядчиком в Федеральной миграционной службе РФ. Списки таких работников с копиями, (а при необходимости проверки подлинности, то и оригиналами) разрешений на работу в РФ должны быть предоставлены Заказчику не позднее 5 дней с даты подписания настоящего Договора).
4.1.7. В случае нарушения Подрядчиком условий п. 4.1.7. настоящего Договора, ответственность за такие нарушения в соответствии с законодательством РФ несет Исполнитель.
Находящиеся на объектах Заказчика ответственные должностные лица Исполнителя обязаны иметь при себе все необходимые разрешения и паспорта на своих рабочих, немедленно предъявлять для проверки должностным лицам Федеральной миграционной службы РФ и МВД РФ, давать необходимые пояснения и присутствовать при проведении проверок до их окончания.
Все возможные убытки и финансовые потери (расходы) Заказчика, связанные с урегулированием выявленных фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, а также использования труда граждан РФ, не имеющих регистрации в Москве и Московской области, должны быть компенсированы Исполнителем по факту предъявления Заказчиком требования об оплате.
4.1.8. Соблюдать установленные на территории выполнения работ пропускной и внутриобъектный режим, порядок вноса (ввоза) и выноса (вывоза) материальных ценностей, а также правила пожарной безопасности, и иные вопросы соблюдения режима.
4.1.9. Обеспечить на месте выполнения работ соблюдение правил по технике безопасности производственных работ, охране труда и пожарной безопасности.
4.1.10. В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
4.1.11. Обязательства Исполнителя по поставке Оборудования и выполнению работ по монтажу, установке и пуско-наладке считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи Оборудования и выполненных работ.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Получить оплату за Оборудование и выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Приостановить поставку Оборудования и работы по монтажу в случае просрочки Заказчиком любого из платежей по настоящему Договору.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оплатить Исполнителю поставку и работы по монтажу, установке и пуско-наладке Оборудования, в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
4.3.2. Принять работы в течение __ (___) рабочих дней после получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче результата работ.
4.3.3. По представленным спискам и документам, указанным в п. 4.1.5 настоящего Договора, обеспечить доступ сотрудникам Исполнителя на объект.
4.3.4. Предоставить Исполнителю рабочую (сборочную) площадку для комплектации и монтажной сборки Оборудования.
4.3.5. Осуществить ограждения зоны производства работ, а также обеспечить освещение и электроснабжение в зоне монтажа.
4.3.6. На срок выполнения монтажных работ предоставить Исполнителю охраняемое помещение для хранения Оборудования в нерабочее время.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.4.2. Предъявлять претензии в отношении качества монтажных и пуско-наладочных работ, обусловленных настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Оборудование передается Исполнителем после завершения монтажа и пуско-наладочных работ и принимается Заказчиком в собранном виде, готовым к использованию по назначению. Вместе с оборудованием Заказчику передаются: сертификаты качества, гарантийные талоны, паспорта на Оборудование, Инструкции по эксплуатации.
5.2. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты завершения монтажа и пуско-наладочных работ Оборудования.
5.3. Обязательства Исполнителя по поставке, монтажу и пуско-наладке Оборудования по срокам, количеству и качеству считаются выполненными с момента подписания Заказчиком акта приема-сдачи выполненных работ с одновременным подписанием накладных о приеме Оборудования.
5.4. При обнаружении несоответствия качества поступившего Оборудования или качества монтажа требованиям стандартов, ТУ и/или условиям Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя замены некачественного Оборудования на качественное, либо устранения недостатков монтажа и пуско-наладочных работ, или соразмерного снижения цены некачественного Оборудования, или возврата денежных средств
5.5. Совместно с представителем Исполнителя Заказчик составляет акт проверки качества. В случае подтверждения представителем Исполнителя несоответствия качества Оборудования и/или выполненных работ, такого акта будет достаточно для замены некачественного оборудования или наступления других обязательств Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.6. Если же мнения Сторон относительно качества Оборудования и выполненных работ расходятся, то Стороны привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых признают окончательным.
5.7. В случае уклонения представителя Исполнителя от совместной с Заказчиком приемки-сдачи Оборудования и выполненных работ, а также проверки качества, Заказчик самостоятельно составляет акт проверки качества, который имеет обязательную силу для Исполнителя. Исполнитель утрачивает право на предъявление претензий в связи с содержанием одностороннего акта проверки качества.
5.8. Оборудование ненадлежащего качества, выявленное в процессе приемки-сдачи или эксплуатации, Исполнитель обязан заменить и вывезти своим транспортом и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика. В этот же срок Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки монтажа и пуско-наладочных работ.
6. Качество ОБОРУДОВАНИЯ, гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества поставляемого Оборудования российским стандартам в системе ГОСТ - Р и обязуется подтверждать качество соответствующими сертификатами по видам продукции в каждой из поставляемых партий Оборудования (соответствия, качества, гигиенического и др.), копии которых передает Заказчику при поставке, а также гарантирует поставку Заказчику Оборудования надлежащего качества и оговоренного в спецификациях наименования, сорта, категории, страны происхождения, модели и модификации и т.д.
6.2. Качество Оборудования производственно-технического назначения, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать характеристикам фирмы-изготовителя, быть в комплектном и сохранном состоянии, пригодном для работы и/или других целей, для которых такая продукция обычно используется (предназначена), иметь документацию по ее эксплуатации.
6.3. Исполнитель устанавливает срок гарантии на поставляемое Оборудование и на качество работ по монтажу (сборке) оборудования: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарно-транспортных накладных о приеме Оборудования и акта приема-сдачи работ по монтажу Оборудования.
6.4. Стороны договорились о следующих сроках обнаружения скрытых дефектов (недостатков качества) работ, влекущих ответственность Подрядчика на условиях Договора - в течение 12 месяцев с даты подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.
6.5. Указанные в п. 6.3. сроки прерываются на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков, за устранение которых отвечает Подрядчик.
6.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
6.7. Гарантия качества работы или качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы, включая оборудование и материалы, поставленные Подрядчиком.
7. Упаковка и маркировка оборудования
7.1. Упаковка Оборудования при поставке должна обеспечивать сохранность Оборудования и предохранять его от повреждений и порчи при транспортировке и погрузочных операциях.
7.2. Маркировка Оборудования должна соответствовать действующим правилам Российской Федерации.
8. ОТветственность сторон
8.1. При нарушении указанных в Спецификациях сроков поставки (включая срок монтажа) или в случае недопоставки, некомплектной поставки, поставки Оборудования ненадлежащего качества (включая некачественный монтаж Оборудования), а также при нарушении срока поставки, установленного п.3.1. Договора, Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного /непоставленного/ некачественного Оборудования за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства, но не более 10 % от стоимости некачественного и/или недопоставленного в срок Оборудования.
8.2. При просрочке оплаты Оборудования, относительно срока, указанного в настоящем Договоре, за исключением авансовых платежей, Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% суммы, не оплаченной в срок, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства, но не более 10 % от стоимости неоплаченного в срок Оборудования.
8.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Оборудования, Исполнитель обязан произвести допоставку и/или замену Оборудования в сроки указанные в п. 5.9. настоящего Договора.
8.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика на Объекте во время выполнения монтажных работ. Исполнитель обязан возместить стоимость затрат на возмещение причиненного ущерба.
8.5. Заказчик несет ответственность за:
- ущерб, причиненный Оборудованию, а также инструменту и сопутствующему инвентарю Исполнителя по вине персонала Заказчика.
- за сохранность Оборудования в случаях: хищения Оборудования или частей оборудования третьими лицами в нерабочее время;
- механическое повреждение персоналом Заказчика уже установленного, но не сданного Заказчику Оборудования ;
8.6. Требование о начислении и уплате штрафных санкций должно предъявляться заинтересованной стороной в письменном виде. Без предъявления такого требования начисление и уплата штрафных санкций не производится.
8.7 Уплата неустойки не освобождает Заказчика и Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещение экспорта и импорта, постановлений Правительства и других, независящих от Сторон неотвратимых обстоятельств, срок исполнения вышеуказанных обязательств приостанавливается на срок, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно, с даты начала действия указанных в п.9.1. обстоятельств, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, продолжительности и времени прекращения этих обстоятельств, препятствующих исполнению Договора.
9.4. Эта же сторона обязана подтвердить действие указанных выше неотвратимых обстоятельств официальным документом уполномоченных государственных или общественных организаций.
9.5. В случае невыполнения Стороной условий, указанных в п.9.3. настоящего Договора, данная Сторона теряет право использовать любое из перечисленных в п.9.1. обстоятельств в качестве причины, освобождающей ее от ответственности за невыполнение обязательств по Договору.
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров, они подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд гор. Москвы.
11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ___ ___________ 200__ г. а по обязательствам, которые не будут исполнены полностью в этот срок, будет действовать до полного исполнения Сторонами обязанностей по Договору.
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
11.3. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по настоящему Договору теряют силу. Все дополнения и/или изменения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.4. Любое уведомление (письма, претензии и пр.) Стороны делают в письменном виде и направляют другой Стороне либо заказным письмом через почту по адресу, указанному в реквизитах Сторон в Договоре, либо вручают представителю Стороны под роспись с указанием должности, фамилии, имени и отчества и даты вручения. При отправке уведомления через почту датой вручения уведомления считается дата на штемпеле почтового отделения адресата. Отсутствие Стороны являющейся получателем отправления или невозможность вручения отправления по другой причине, не является основанием утверждать, что такая Сторона не была извещена или была извещена несвоевременно.
11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны и скреплены круглыми печатями Сторон.
11.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух оригинальных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13. юридические адреса сторон и реквизиты для расчетов
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ
_________________________________________________________, в дальнейшем именуемое “Заказчик”, в лице Генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое “Исполнитель”, в лице Генерального директора _______________________, действующей на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны” (по отдельности “Сторона”), составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с требованиями пункта 1.1. Договора поставки оборудования (с монтажом) _______ № ____ от «__»__________ 200_ г. Исполнитель обязуется на обусловленных настоящим договором условиях поставить Заказчику и осуществить монтаж, установку и пуско-наладочные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить _____________________________________, именуемое в дальнейшем “Оборудование”, на объекте по адресу: _______________________________.
2. Заказчик настоящим Актом подтверждает, что обязательства Исполнителя по поставке, установке и пуско-наладочным работам Оборудования выполнены качественно и в срок, соответствуют количеству, указанному в согласованных Спецификациях.
3. Свои взаимные обязательства по приемке - сдачи выполненных работ по монтажу ________ Стороны считают исполненными полностью и надлежащим образом.
4. Стороны не имеют друг к другу претензий по поводу приемки - сдачи упомянутых в настоящем Акте _________.
Настоящий акт составлен в ДВУХ экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй экземпляр выдается Исполнителю.
проведена проверка качества выполненных работ по монтажу _________________.
В соответствии с Договором поставки оборудования (с монтажом) № _____ от «__»_______ 200__г. Исполнитель ____________ обязался выполнить работы по монтажу Оборудования ___________ расположенному по адресу: ________.
Работы проведены в период с «__»________ __г. по «__»________ __г. на основании Лицензии № ______ от ___________ __г.
В результате проверки работоспособности и соответствия ______________________ требованиям действующим нормативным документов комиссией установлено:______________________________________________________________________
ВЫВОД: качество работ по монтажу Оборудования _____________________, выполненных Исполнителем _______________________________________________________
соответствует (не соответствует)
Настоящий акт составлен в ДВУХ экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй экземпляр выдается Исполнителю.
_________________ _______________________ _________________
должность подпись фамилия, инициалы
_________________ _______________________ _________________
должность подпись фамилия, инициалы
_________________ _______________________ _________________
должность подпись фамилия, инициалы
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор поставки и монтажа оборудования (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы. Договор поставки и монтажа оборудованияПутеводитель по судебной практике. Поставка товаров ". 13. Поскольку заключенный сторонами смешанный договор, содержащий элементы договора купли-продажи предприятия как имущественного комплекса, подлежащего обязательной государственной регистрации, и договора поставки оборудования, устанавливает единую совокупность обязательств, то такой смешанный договор подлежит обязательной государственной регистрации, при отсутствии которой должен считаться незаключенным.
Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс
Путеводитель по сделкам. Подряд строительный. Заказчик При возложении обязанностей по обеспечению строительства оборудованием на подрядчика поставка оборудования является составной частью договора строительного подряда и, соответственно, стоимость данного оборудования включается в смету. При заключении договора строительного подряда, включающего монтаж оборудования, поставка оборудования и выполнение монтажных работ осуществляются подрядчиком в рамках одного договора и заказчик производит оплату выполненных работ, а не поставленного оборудования. Следовательно, заказчик принимает к вычету сумму "входного" НДС, предъявленного подрядчиком со стоимости выполненных работ (в которую включается стоимость оборудования).
Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс
Формы документов. Договор поставки и монтажа оборудованияФорма: Договор поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)
Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс
Форма: Спецификация на оборудование (приложение к договору поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)
Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс
Образцы по теме: Договор. Правопорядок
Договор N___ на установку системы видеонаблюдения________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________, действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________, действующ__ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя установку системы видеонаблюдения в помещении Заказчика, расположенного по адресу: ________________________, в том числе:
1.1.1. поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения, проведение пуско-наладочных работ на объекте в соответствии со сметой (Приложение N 1)
1.1.2. обучение Заказчика методам эксплуатации системы.
2. Порядок и сроки выполнения работ2.1. Срок выполнения работ: ___ рабочих дней с момента предоплаты и готовности объекта.
Дата начала выполнения работ: "___" __________ ____.
Дата окончания выполнения работ: "___" __________ ____.
2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон.
2.3. Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.3.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.
3.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (или: _____________________________________________).
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
4. Порядок сдачи-приемки работ4.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту приема-сдачи выполненных работ.
4.2. Исполнитель в течение ___ дней после окончания работ направляет Заказчику для подписания Акт приема-сдачи выполненных работ.
Заказчик в течение ___ дней с момента получения акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
4.3. Право собственности на результат выполненных работ по договору переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи.
4.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту приема-сдачи, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя не позднее, чем через _____ после окончания работ.
4.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
5. Ответственность сторон5.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены работ за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками или: только убытки или: только предусмотренные Договором неустойки).
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Форс-мажор6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный _________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8. Разрешение споров8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. Заключительные положения Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцыВ договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.
Статьи договора на поставку кондиционеров
Договор на поставку кондиционеров состоит из нескольких статей:
В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем.
Первая сторона поставляет кондиционеры, вторая получает и производит оплату.
Сроки и условия поставки и монтажаВторая статья конкретизирует сроки поставки с момента получения предоплаты (или полной оплаты). Оговаривается возможность частичной поставки кондиционеров, а также кто именно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает.
Утверждается процедура приемки-сдачи установленного оборудования, дата поставки.
Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия внешнего вида, количества и спецификации оборудования. А также действия при несоответствии.
Сумма и порядок расчетовУказывается стоимость оборудования, валюта, содержание НДС и иных налоговых сборов. Отдельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС).
Если предполагается поэтапная оплата, расписываются суммы, соответствующие каждому из этапов, а также сроки оплаты.
Согласно договору поставки и монтажа кондиционеров поставщик передает покупателю все счета (оригиналы) в оговоренной письменно форме.
Упаковка, сертификаты, гарантииВ образце договора на поставку кондиционеров упоминается наличие сертификатов Российской Федерации, копии которых, заверенные у нотариуса, будут переданы покупателю вместе с кондиционерами в момент приемки.
Оговаривается качество кондиционеров, которое должно подпадать под технические нормы РФ.
Договор упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование (на предпочтительном языке).
Качество упаковки должно соответствовать принятым нормам для климатического оборудования.
Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения.
Перечисляются дополнительные услуги, например, консультативные, оказываемые поставщиком, а также срок их действия.
Оговаривается продление гарантийного срока в случае ремонта.
Ответственность сторонВ образце договора поставки кондиционеров должны быть перечислены меры, предпринимаемые одной из сторон, при несоблюдении другой стороной условий договора.
В том числе указывается сумма пени за каждый день просрочки платежей или поставки оборудования.
Оговариваются условия расторжения договора и его порядок. А также порядок получения неустойки одной из сторон, ее размер.
Форс-мажорные обстоятельстваПеречисляются форс-мажорные обстоятельства и действия одной из сторон при их наступлении.
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ«__»________ 20__ г.
_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора
2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:г. Москва ___ __________ 201_ года.
Общество с ограниченной ответственностью Парамаунд лтд и К, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице генерального директора Вазизашвилли Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Примуд лтд, именуемый в дальнейшем Субподрядчик, в лице генерального директора Неверского Владислава Феликсовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Товар - двери, стеновые и потолочные панели, другие деревянные изделия, переданные Заказчиком для дальнейшей сборки и монтажа силами Субподрядчика.
1.2. Объект - помещения, расположенные по адресу: _____________, в которых производится по указанию Подрядчика монтаж Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (место осуществления Монтажных работ).
1.3. Монтажные работы - работы, выполняемые Субподрядчиком, а именно установка и монтаж Товара, предусмотренного по настоящему Договору, и иные работы, направленные на выполнение надлежащей сборки и монтажа Товара на Объекте в соответствии требованиями Подрядчика и/или Покупателя Товара в соответствии с настоящим Договором. Дополнительные виды Монтажных работ, не предусмотренные настоящим Договором, могут быть определены Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
1.4. Договор - договор на выполнение Монтажных работ, указанных в п.1.3. настоящего Договора, разработанный сторонами совместно, путем согласования на паритетных началах его условий и предусматривающий правоотношения сторон по выполнению Монтажных работ на Объекте.
1.5. Покупатель Товара - Покупатель Товара, конечный приобретатель Товара на Объекте, смонтированного силами Субподрядчика и по указанию Подрядчика и связанный с Подрядчиком договорными отношениями по покупке и монтажу Товара на объекте.
1.6. Подрядчик - подрядчик Монтажных работ, согласованных в п.1.3. настоящего договора подряда. действующий на основании настоящего Договора и во исполнение своих договорных обязательств перед Покупателем Товара.
1.7. Субподрядчик - исполнитель Монтажных работ согласно п.1.3. по настоящему Договору, с которым заключен Договор.
2. Предмет договора
2.1. Субподрядчик обязуется, в сроки, установленные условиями настоящего договора на монтаж, выполнить Монтажные работы на Объекте в соответствии с требованиями Подрядчика, предусмотренными настоящим Договором, в порядке, а также на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Подрядчик обязуется обеспечить условия для проведения Монтажных работ, организовать приемку их результата и оплатить Монтажные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Качество Монтажных работ, их результат, используемые Субподрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать действующих в отношении Монтажных работ государственным стандартам, схемам расположения изделий (расстановка мебели в помещении - гостиничном номере), чертежам изделий, в том числе отдельных элементов изделий, установленных сторонами в Чертежах на изделия (Приложение № 1).
3. Порядок проведения монтажных работ
3.1. Субподрядчик обязуется произвести Монтажные работы в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты доставки Товара и материалов, необходимых для проведения монтажных работа, на место его монтажа, и получения уведомления от Подрядчика по телефонам (________________) или сообщения по электронной почте (_______________________) о наличии строительной готовности Объекта для проведения монтажных работ. Данный срок предоставляется Субподрядчику для проведения монтажных работ на одном этаже при наличии Товара на месте его монтажа или наличия стройготовности.
3.2. Возможно производство работ по монтажу Товара на нескольких этажах или сразу на всех, при этом сроки монтажа не плюсуются, а протекают параллельно.
3.3. Субподрядчик вправе досрочно произвести исполнение своих обязательств по осуществлению Монтажных работ при наличии письменного согласия Подрядчика на досрочное исполнение обязательств со стороны Субподрядчика.
3.4. Монтажные работы производятся в соответствие с действующими в отношении Монтажных работ стандартам, схемам расположения изделий, чертежам изделий, в том числе отдельных элементов изделий, установленных сторонами в Чертежах на изделия (Приложение № 2)
3.5. Субподрядчик самостоятельно и за свой счет организовывает выполнение Монтажных работ, в том числе самостоятельно обеспечивает выполнение Монтажных работ механизмами, инструментами и т.п. как собственными, так и привлеченными от третьих лиц на законных гражданско-правовых основаниях.
3.6. До проведения Монтажных работ Субподрядчик обязуется пройти инструктаж по монтажу дверей и панелей непосредственно на Объекте.
3.7. Список работников для проведения Монтажных работ согласуется Подрядчиком путем направления письменного уведомления Субподрядчика о привлечении работников для обеспечения надлежащего исполнения Монтажных работ с указанием фамилии, имени, отчества, приложением копий паспортов.
3.8. При этом Подрядчик вправе отклонить кандидатуру конкретного работника, указанного в списке, в том числе при отсутствии копии паспорта работника, путем направления письменного уведомления об отклонении конкретной кандидатуры. В этом случае работник и/или работники, кандидатура, которого отклонена Подрядчиком, считается несогласованной сторонами в момент направления письменного уведомления Подрядчика.
3.9. Подрядчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к месту работников, участвующих в проведении Монтажных работ согласно Списку, предварительно согласованному сторонами в соответствии с п.3.7.,3.8. договора к месту осуществления Монтажных работ на Объекте, а также обеспечить место осуществления Монтажных работ электроэнергией (220 В).
3.10. Субподрядчик обязуется проводить Монтажные работы в фирменной одежде, предоставленной Подрядчиком до начала проведения Монтажных работ.
Весть образец договора на монтаж размещен в прикрепленном файле.
Образец договора на выполнение работ по монтажуна монтаж системы видеонаблюдения
ООО Лимон, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО Охрана предприятий, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Шумилина П.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее - работы) здания ООО Лимон, расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее - объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.
1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.
Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.
3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
- данный объект необходимыми материалами и оборудованием
- производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.
4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы
- иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее - рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.
4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ
4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.
4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.
4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.
4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.
5.2. Заказчик назначает своего представителя (указать ФИО представителя) Малеева Виктора Ивановича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.
5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в п. 2 настоящего контракта.
5.5. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.
5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Получателя, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.
Если Заказчик не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.
6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Приемка, выполненных работ производится Заказчиком на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения этапа работ в течение 3 (трех) календарных дней или по объекту в целом. Подрядчик должен передать пакет исполнительной документации за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, Заказчика.
6.2. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы.
6.3. Приемка завершенных работ осуществляется на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта и при наличии согласований соответствующих надзорных органов.
6.4. Приемка объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Получателем письменного извещения Подрядчика о его готовности.
6.5. Подрядчик должен передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
6.6. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете.
7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:
- предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами настоящего договора
- остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).
7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.
7.4. Индексация оплаты работ на период действия настоящего договора не предусмотрена.
7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим договором объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.
8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ
8.1. Все материалы, оборудование и работы должны:
- быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика
- поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.
8.2. Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.
8.3. Подрядчик гарантирует:
o Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СНиПами (ст.754 ГК), но в части не противоречащей действующему законодательству РФ.
o Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта - 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
8.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Томской области по данному вопросу.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.
12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:
Приложение № 1 - Смета
Приложение № 2 - График выполнения работ
Приложение № 3 - Копия лицензии Подрядчика с приложением перечня видов работ.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
