Руководства, Инструкции, Бланки

договор на строительно-монтажные работы образец юр.лица img-1

договор на строительно-монтажные работы образец юр.лица

Рейтинг: 4.0/5.0 (1864 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Оказание строительно-монтажных работ Архив - Форум журнала «Главбух»

Фмрма получает заказ. Составляем смету, в которой перечисляются материалы и объем работ. Закупаем материалы, учитываем на счете 10, затем списываем на 20. Можем ли мы учитывать эти материалы,как товары на сч. 41, а затем продать заказчику, если это юр. лицо? (В налоговой у нас заявлен дополнительно ОКВЭД "Оптовая торговля прочими строительными материалами"). Или если эти материалы учтены в смете, мы должны их обязательно учитывать на сч. 10? Заранее благодарю за помощь.

Меня тоже очень интересует данный вопрос! очень жду ответа!
А так же есть еще один вопрос: наша фирма оказывает услуги подряда, т.е. собственных сил нет, а только используем субподрядчиков. Однако строительные материалы покупаем мы сами. Подскажите, как мне списывать данные стр.мат-лы, какими документами, только актом о списании материалов, и кто его должны подписывать, все три стороны: заказчик, мы и субподрядчик или достаточно каких-либо двух сторон? Заранее огромное спасибо!

ну если вы сами покупаете материалы, а субподряд у вас фактически это только зарплата ваших наемников, то материалы списываете перемещением Д20 К10 в производство. количество и род материалов у вас в смете или форме М29. если у вас 1С Подрядчик стоит, то нужно перемещение прямо в программе прикреплять к конкретному КС-2 и той же датой, что и сам акт вып.работ. Подписывать должны ответственные лица. у нас. например, это прораб и начальник производства или кладовщик, ну вообщем тот, кто передает материалы в производство.

а акт по субподряду должене быть проведен как субподряд (у нас это учитывается на сч.20.2 как субподрядные работы) и там указывать какие работы на каком объекте проводились.

а вот с 41 счетом и продажей материалов помочь к сожалению не могу. мы не продаем, было, что возвращали, это бумажек вдовесок и головной боли.

а я вот не знаю как правильно нужно сделать: правомерно ли в договоре на оказание услуг по установке свай указать, что при невозможности установки после начала работ подрядчик удерживает с заказчика некий % от суммы договора. вроде как обезопасить себя хотим. а с др. стороны это может быть неправомерно по отношению к заказчику. что делать?

'(
а я вот не знаю как правильно нужно сделать: правомерно ли в договоре на оказание услуг по установке свай указать, что при невозможности установки после начала работ подрядчик удерживает с заказчика некий % от суммы договора. вроде как обезопасить себя хотим. а с др. стороны это может быть неправомерно по отношению к заказчику. что делать?

Вобщем со сч. 41 ясно. Учитывать материалы на сч. 10 и не париться. Меня еще интересует вот какой вопрос: Незавершенное производство. А читала, что при оказании услуг незавершёнки. Но меня это смущает. Или может быть я неправильно поняла? Ведь на конец месаца СМР могут быть не все выполнены. Как правильно тогда определить незавершёнку? Подкажите плииииз! (Больше подсказать некому, как додумаешься, так и делаешь).

лёкаоля
Спасибо вам огромное.

Добрый день! Я новичок-самоучка. Подскажите пожалуйста, следующее: обязательна ли при оказании монтажных услуг по договору поставки и монтажа из собственных материалов смета? (понимаю, когда смета на большой объект, а если маленький объем?) Директор, хоть убей не хочет сметы делать. Можно ли к договору приложить спецификацию материалов и списывать на основе отчета МОЛ?

Вообщем, если капитальное строительство,то без КС-2 и КС-3 не обойтись, а если плитку в ванной положить или стены покрасить, да пототок реечный выложить, то можно и обычный акт выполненных работ сделать независимо от того, кто заказчик - физическое или юридическое лицо?
А вот на счет незавершенки все-равно остаются вопросы. К примеру, взят заказ. Наняли со стороны спец. технику (Дт20 Кт60, Дт19 Кт60 если работают с НДС или Дт20 Кт60 если без НДС). До конца месяца заказ выполнить не успели.Я ведь не могу стоимость работ списать на сч.90, если объект незакончен? Или я не правильно понимаю, и эти работы надо учитывать как-то по-другому?

А вот на счет незавершенки все-равно остаются вопросы. К примеру, взят заказ. Наняли со стороны спец. технику (Дт20 Кт60, Дт19 Кт60 если работают с НДС или Дт20 Кт60 если без НДС). До конца месяца заказ выполнить не успели.Я ведь не могу стоимость работ списать на сч.90, если объект незакончен? Или я не правильно понимаю, и эти работы надо учитывать как-то по-другому?

а вы не пробовали прописывать в договоре, что работы сдаются этапами?
сама не знаю на сколько это правомерно, но подписываем акты на оказание этапа работ и всё висит на 46 счёте до полного выполнения объёма работ, тогда и всё уходит на 90

По законодательству форма сметы не определена, то бишь сметой мы можем считать в любом виде оформленную расшифровку работ. Смету по ТЕРам, ФЕРам и прочее обычно требуют гос.организации, ну или кто привык так работать. Вполне достаточно в договоре/приложении к договору сделать расшифровку видов работ, использованных материалов с указанием их стоимости. Вообщем, разработать свою некую форму, согласовать с заказчиком. а КС-сы обязательно нужны.

[QUOTE=Lanushka;194314]а вы не пробовали прописывать в договоре, что работы сдаются этапами?
сама не знаю на сколько это правомерно, но подписываем акты на оказание этапа работ и всё висит на 46 счёте до полного выполнения объёма работ, тогда и всё уходит на 90[/QUOT
На сколько я знаю, выручку можно признать 2 способами: По мере выполнения (сделали - признали выручку) или по отдельно выполненным этапам (соответственно по этапам с использованием счета 46). Но по этапам удобно учитывать, если получен заказ с большим сроком исполнения (к примеру, 6-9 месяцев), А вот если сделать ремонт в ванной или на кухне за 2 недели, то считаю, что это будет лишний геморой. Вопрос в том, как правильно учесть расходы, если оказали услуги спец. техники 30,06,2009г. а работы сданы заказчику будут 15,07,2009г.

А по поводу КС-2 и КС-3, у меня были заказчики пока только физ. лица, так им побарабану, лишь бы ремонт был качественно выполнен. А сейчас появились большие заказы с гос. учреждениями. Так там и сметы используются более серъезные. Скоро сдадут объект,а как правильно им оформить документы не знаю. Не хочется выглядеть лопухом. ПОМОГИТЕ.

[QUOTE=Lanushka;194314]а вы не пробовали прописывать в договоре, что работы сдаются этапами?
сама не знаю на сколько это правомерно, но подписываем акты на оказание этапа работ и всё висит на 46 счёте до полного выполнения объёма работ, тогда и всё уходит на 90[/QUOT
На сколько я знаю, выручку можно признать 2 способами: По мере выполнения (сделали - признали выручку) или по отдельно выполненным этапам (соответственно по этапам с использованием счета 46). Но по этапам удобно учитывать, если получен заказ с большим сроком исполнения (к примеру, 6-9 месяцев), А вот если сделать ремонт в ванной или на кухне за 2 недели, то считаю, что это будет лишний геморой. Вопрос в том, как правильно учесть расходы, если оказали услуги спец. техники 30,06,2009г. а работы сданы заказчику будут 15,07,2009г.

Услуги субподрядчиков - это материальные расходы (т.е. прямые расходы). Списать в их можете только тогда, когда будут сданы работы т.е. в вашем случае 15.07.09. Соответственно на 30.06.09г. у вас будут затраты в незавершенном производстве

Услуги субподрядчиков - это материальные расходы (т.е. прямые расходы). Списать в их можете только тогда, когда будут сданы работы т.е. в вашем случае 15.07.09. Соответственно на 30.06.09г. у вас будут затраты в незавершенном производстве

Может быть вы тогда подскажите, что такое незавершенка, это когда не закрывается 20 счёт и налоговый и бухгалтерских учёт не совпадают.
Т.е. я услуги от субподрядчиков оставляю на 20 и списываю в момент сдачи объекта, например в седующем месяце, квартале, в след году?

Если я вас правильно поняла, то вы нанимаете субподрядчиков в рамках своих подрядных договоров. Если так, то почему у вас будет несовпадение в бухгалтерском и налоговом учете? Материальные расходы по договору списываются в момент определения финансового результата по этому же договору (т.е. когда начислена выручка) и в налоговом и в бух. учете. Посмотрите ПБУ 2/2008 п. 16-17 и ст. 318 НК. Незавершенка - это, конечно, противная вещь. На как говориться "Закон суров, но он закон". Избежать незавершенку вы можете сдавая работы заказчику поэтапно, тогда вы будете признавать выручку по договору и списывать затраты. Удачи :)

А ели признание выручки, т.е. подписание актов на завершение этапа работ с заказчиком 15.08.09, а услуги субподрядных работ 30.06.09, то в какой момент я принимаю их? они ведь на 20 счёт попадают, когда с 20 их списывать?

если в августе, то на конец квартала они на 20 счету остаются и он будет не закрыт?
немножко коряво написала, вы уж извините меня

Да, если затраты относятся к тому договору, выручка по которому начисляется в августе, то на конец полугодия (2 квартала) у вас на 20 сч. будет остаток (остаток НЗП).

ipbka я не серьезная гос.организация, я просто придирчивый бухгалтер, и знаю что на все строительные работы обязательно должны быть КС-2, КС-3, счет-фактура, смета, счет и договор.
А предоставить эти документы по большей части не забота бухгалтера, вы должны выписать счет и счет-фактуру, а остальное сметчики, прорабы, мастера, юристы.

Да, если затраты относятся к тому договору, выручка по которому начисляется в августе, то на конец полугодия (2 квартала) у вас на 20 сч. будет остаток (остаток НЗП).

Я ужасно извиняюсь, что влезла со своими вопросами в чужую тему, но Клён прошу вас посоветуйте пожалуйста, что мне лучше почитать вот про это (20-й счет не закрывается), чтоб самой разобраться, раньше как то обходилась, старалась договора менять или там этапами сдавали, вернее доки подписывали, а теперь на другой уровень выходим, теперь все для клиента:)))))

Я вас понимаю. У нас тоже все для клиента. Всегда приходится выкручиваться. Почему вас так пугает то, что 20 не закрывается? Это нормально: "По кредиту счета 20 "Основное производство" отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться со счета 20 "Основное производство" в дебет счетов 43 "Готовая продукция", 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", 90 "Продажи" и др.
Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства."
- это цитата из инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета.
Незавершенка - это работы начатые, но не законченные на определенную отчетную дату. Затраты по ним мы учитываем на счете 20, но до тех пор пока работы не будут завершены (подтверждается датой акта) мы не можем их списывать с 20. На 20 счете остаток может болтаться даже на конец года. Да и налоговая настаивает на том, чтобы затраты были поделены на прямые и косвенные. Прямые - это те, которые мы можем списать на фин. результат, только в когда будет признана выручка, косвенные списываем на фин. результат сразу. Перечень прямых и косвенных затрат каждая организация определяет сама в своей учетной политике для налогового учета. Теоретически в учетной политике для налогового учета вы можете определить все затраты в косвенные, но в этом случае не избежать споров с налоговой, да и вот в этом случае как раз будут возникать разницы в бух. и налоговом учете т.к. в бух. учете затраты на субподряд точно относятся к прямым без вариантов. Удачи, надеюсь относительно понятно написано:)

Snaiper Web Studio

Другие статьи

Скачать Шаблон договора подряда

Шаблон договора подряда

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием материалов,а Заказчик обязуется принять и оплатить работу

Договор подряда № ______

г. ___________________ “___” _____________ 20 г.


(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице
(должность, Ф.И.О.)
. действующего

на основании. с одной стороны,
(Устава, доверенности)
и ,
(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ,
(должность, Ф.И.О.)
. действующего

на основании. с другой стороны,
(Устава, доверенности)
заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием материалов.
а Заказчик обязуется принять и оплатить
(Подрядчика; Заказчика)
следующую работу:

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет:
(сумма прописью)
2.2. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему договору производится
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т. п.)
3.2. Форма оплаты:
(платежное требование, платежное поручение, чек и т. п.)
3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее
(указать срок)
после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п. 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение № ____), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки:

4.3. Срок действия договора:
4.3.1. Начало.
4.3.2. Окончание.

5. Обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом (приложение № ___), и сдать результаты работы в состоянии, соответствующем следующей проектной документации:
5.1.2. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему договору.
5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.
5.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов, изделий и результатов работы.
5.1.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или проч¬ности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.1.6.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В полном объеме оказать Подрядчику содействие в выполнении работ, а именно:
5.2.2. Принять результат работы, предусмотренной статьей 1 настоящего договора, в те¬чение .
5.2.3. Оплатить Подрядчику результат работы в размерах и в сроки, установленные договором.
5.2.4.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере _________% цены договора за каждый день просрочки.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.4.

7. Особые условия

7.1. Срок гарантии для результатов работы:
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
7.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию, оговоренную в п. 5.1.1. настоящего договора, третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Дополнительные условия 9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по вине последнего, когда срок сдачи результатов работы, установленный в договоре, увеличивается более чем на ;
(указать срок)
- снижения качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- остановки Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий ___________________;
(указать срок)
- уменьшения стоимости строительства более чем на _________% в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования.
9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

11. Приложение к настоящему договору

11.1. Приложение № ____. _____________________________________ на стр.
11.2. Приложение № ____. _____________________________________ на стр.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Подпись: Подпись:
М.П. М.П.

Образец договор на монтажные работы - Новые файлы

Типовой договор на строительно монтажные работы

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового контракта работник должен быть осведомлен под роспись. Подрядчик письменно подтверждает заказчику, что данные комплекты документации стопроцентно соответствуют практически выполненным работам. Подрядчик должен предоставить эталоны строй материалов в согласовании с выбором и требованиями заказчика. Акт о приемке выполненных работ кс-2 это документ, который, до этого всего, предназначается для налогового и бухгалтерского отчетов.

Трудовой контракт, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных трибуналом, считается заключенным на неопределенный срок. Выдержка из трудового кодекса рф раздел iii. Подрядчик не вправе без подготовительного письменного согласия заказчика переуступить свои права либобо долженности по истинному контракту третьему лицу. контракт строительного субподряда (заключают меж генеральным.).

Договор на монтажные работы скачать образец бланк

Подрядчик должен выполнить строй работы в согласовании с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования (рабочий проект). Упоминании называемые стороны, заключлибо реальный контракт о. За просрочку платежей заказчик уплачивает подрядчику пени в согласовании с п.

Приемо-сдаточные тесты включают проведение личных приемосдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта. После расторжения реального контракта заказчик вправе окончить строительство объекта без помощи других либобо с привлечением всех других лиц. При смене собственника имущества организации сокращение численности либо штата работников допускается только после гос регистрации перехода права принадлежности.

контракт 21 на установка системы видеонаблюдения. контракта, на основании свидетельства о допуске к работам, приобретенного в саморегулируемой организации (сро). Трудовой контракт, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома либо по поручению работодателя либо его представителя. необыкновенную популярность заполучил вкладывательный контракт в. эталон контракта на выполнение работ по установкау. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах гос власти все нужные допуски и разрешения на создание работ, согласно законодательству русской федерации.

Договора на строительные материалы юр лица образец

При приеме заказа на ремонт помещения с Заказчиком, производится заключение договора, где прописываются ответственности сторон и гарантии. При этом мы готовы предложить удобную форму оплаты наших услуг. Оплата производится частично, после окончания этапа работ. Заключив с нами Договор на ремонт Вы получите: Высокое качество. Выполнение в срок, приемлемые цены, гарантию на выполненные работы Наши специалисты максимально.

Внимание! Изображение может не соответствовать размещеному материалу.

Предмет договора. 1.1. А Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте.

Заключение договора перуступки с юр. У юр. Лица по. Строительные материалы.

Скачать форму договора купли. А Покупатель покупает строительные материалы в. Лица, а.

А за физлицо платить обязаны. Нет такого договора, чтоб не платить. Имеет ли силу НЕ заверенный нотариально договор об аренде комнаты у собственника?Комнату арендовать может только юр. Лицо. Физ. Лицо заключает договор найма. Требований об обязательной нотариальной форме к договору найма нет. Договор считается заключенным с того момента, как стороны согласовали все его существенные. Конечно.

Договор на строительные работы с физическими. Текст договора в формате Word. Юр. Адрес.

Образец договора подряда на договора на строительные вакцинации материалы юр лица строительные работы. Какие материалы нужны для начала. Договор физ договора на строительные материалы юр лица лица с физ лицом строительные. Договора собственников физ лица. От юр лица.

Строительные материалы и. Для заключения договора Вам необходимо. Регистрации юр. Лица;.

Форс-мажор. 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием не-преодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного).

Тема: «Заключение договора перуступки с юр. Лицом» vnvia emailСообщений: в 21:26, подскажите, пожалуйста! Инвестор - юридическое лицо. В соответствии с действующим законодательством, правомерно ли заключение договора переуступки физ. Лицом с юр. Лицом? Тау Кита незарегистрирован в 22:43, вполне. ФЗ 214 (если мы все же говорим про договор долевого участия запрещает заключать что-либо, кроме оного с.



Заполнения справки педиатром о атопическом дерматите - Г. В Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в рамках Х Съезда педиатров РФ прошел медицинский симпозиум «Научно-практическая программа Союза педиатров России и клинические рекомендации для педиатров Атопический дерматит у детей». Симпозиум состоялся при участии немецкого концерна Schering и других фармацевтических компаний, работающих на российском рынке лекарственных препаратов. По совместному решению заполнения справки педиатром.
Читать дальше.
Визитная карточка для воспитателя слайд шоу - Своих воспитанников жду Наступит утро и придут Смешные, сонные, родные Забавные и озорные. Всегда я эту встречу жду И этой встречей дорожу. Любить детей легко и сложно, Но не любить их невозможно. Надеюсь, Дети любят тоже И нет любви такой дороже. Рекомендуем посмотреть: Визитка воспитателя Эссе воспитателя ДОУ. Моя педагогическая философия Эссе воспитателя детского.
Читать дальше.
Портфолио для категории психолог в детской поликлинике - Расписание работы психолога. Детская поликлиника 8 города Курска. Г.Курск, пр. Психолог Пилюгина Наталья Владимировна (каб. 216).
Читать дальше.
Ходатайства об отложении дела всязи с тем что свидетель находится за пределами города - В случае урегулирования спора путём медиации дело может быть отложено на срок до 60 дней. Последние откладывают дело часто с целью найти способ отстоять свою позицию, а бывает и просто для затягивания судебного процесса.
Читать дальше.

Мы, как учредители другого юр

Мы, как учредители другого юр. лица (нового завода), ведем его строительство Вопрос

Мы, как учредители другого юр. лица (нового завода), ведем его строительство. Договоры с подрядными организациями заключаем от своего имени и, естественно, оплачиваем их работы и услуги. Однако, поскольку новое предприятие юридически уже существует, нам необходимо заключить с ним договор, на основании которого оплаченные нами счета по договорам в рамках строительства нового завода, мы перевыставим новому заводу. Какой вид договора должен быть заключен между нашим предприятием и новым юр.лицом?».

Ответ

Возможно заключение агентского договора, который необходимо заключить в тех случаях, когда посредник должен совершить целый комплекс разнообразных действий: как юридических, так и фактических.

Из рассматриваемой ситуации следует, что организация, осуществлявшая строительство завода в интересах другого юридического лица, который будет являться собственником завода, планирует возместить произведенные расходы на строительство.

Агентский договор разрешает возлагать на агента обязанность выполнить для принципала юридические и иные действия, причем их перечень законодательством не ограничен. При данных правоотношениях, агент может действовать от своего имени в интересах посредника, в т.ч. и при строительстве.

Этот вывод подтверждается и судебной практикой. Так в Постановлении ФАС МО от 15.02.2007 № КА-А41/199-07 суд пришел к выводу о правомерности заключения агентского договора, в котором принципал поручил исполнителю осуществлять действия, связанные со строительством торгового центра, в том числе:

— выбор проектной организации, проведение переговоров и подписание договора о разработке проектной документации;

— получение ордеров и иных разрешений на осуществление подготовительных и строительно-монтажных работ;

— заключение договоров строительного подряда;

— контроль надлежащего исполнения договоров строительного подряда, приемка работ у подрядной организации и т.п.

Таким образом следует, что если организация действовала в интересах и по поручению нового юридического лица, данные правоотношения могут быть оформлены агентским договором. В данном случае, в договоре возможно указать, что агент от своего имени в интересах принципала заключает договора с подрядчиками, производит оплату выполненных работ (в т.ч. строительных) по заключенным договорам, а принципал обязуется возместить агенту все понесенные затраты, в т.ч. компенсировать произведенные агентом оплаты подрядчикам.

Дополнительно Вы можете ознакомиться со статьями:

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист»

Кобзарев Александр, эксперт «Системы Юрист»

Ответ утвержден Валентиной Яковлевой,

Агентский договор на выполнение строительно-монтажных работ

Агентский договор на выполнение строительно-монтажных работ

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего агентского договора является осуществление Агентом от имени и по поручению Принципала, в его интересах и за счет Принципала проведения переговоров _____ по согласованию сделки на выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций котлована из буронабивных свай с заполнением межсвайного пространства на объекте «Строительство жилого дома с подземным гаражом, расположенном по адресу: _______.

1.2. По сделке Агента с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обязанности приобретает Принципал.

1.3. Перечень действий, совершаемых Агентом во исполнение настоящего Договора, приведен в ст.3 настоящего Договора.

1.4. Поскольку в настоящем Договоре Сторонами предусмотрены конкретные полномочия Агента на совершение сделок от имени Принципала, в интересах и за счет Принципала, последний в отношениях с третьими лицами в период действия договора не вправе ссылаться на отсутствие у Агента надлежащих полномочий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА

2.1. Принципал обязуется не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, в отношении действий, совершаемых Агентом и указанных в ст.3 настоящего Договора.

2.2. Принципал несет расходы по оплате услуг организаций, указанных в ст.3, путем оплаты счетов Агента, с указанием сумм, утвержденных соответствующим Отчетом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА

3.1. Агент обязуется не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров (соглашений), которые должны исполняться в части, являющейся предметом настоящего договора.

3.2. Агент действует в интересах Принципала в части осуществления преддоговорных переговоров и согласования сделки, в соответствии с п.1.1. настоящего договора.

3.3. Агент обязуется по мере исполнения им обязанностей по агентскому договору представлять письменный отчет о проделанной работе.

3.4. Агент имеет право на возмещение расходов в соответствии с п.3.5. которые Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора

3.5. Агент имеет право на вознаграждение, которое Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора, при условии полного исполнения агентского поручения на основании утвержденного Отчета Агента, а также на возмещение расходов по исполнению настоящего договора.

3.6. При наличии в том необходимости и отсутствии иного решения сторон в период действия настоящего договора Агент вправе в целях наилучшего исполнения условий агентского договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом за счет Принципала и подлежащих возмещению последним Агенту, должны быть приложены к Отчету Агента.

4.2. Выплата денежных средств Агенту Принципалом в возмещение расходов, произведенным в интересах и за счет Принципала, производится Принципалом в срок ___ рабочих дней со дня двустороннего подписания (утверждения Принципалом) Отчета Агента, содержащего суммы расходов и выставления счетов Агентом.

4.3. По факту двустороннего подписания Отчета Агента, предоставленного в порядке п.3.5. настоящего Договора, которым утвержден объем выполненных Агентом работ за период, Принципал обязан выплатить вознаграждение, установленное в размере ___ рублей, в том числе НДС, в течение ___ рабочих дней с даты подписания Отчета Агента перечислением на расчетный счет Агента.

4.4. Принципал, если он имеет возражения по Отчету Агента, должен письменно проинформировать об этом последнего в течение ___ рабочих дней со дня получения Отчета Агента, изложив конкретно свои возражения по Отчету Агента и претензии (замечания) на действия (бездействие) Агента. В противном случае (при отсутствии возражений по Отчету Агента) отчет считается принятым Принципалом, и Принципал обязан произвести оплату вознаграждения Агента.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) – участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

5.3. Настоящий агентский договор может быть прекращен вследствие следующих обстоятельств:

  • отказа Агента или Принципала от дальнейшего исполнения условий договора с уведомлением об отказе в письменном виде за ___ дней;
  • ликвидации юридического лица – Агента.

5.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения всех обязательств по договору.

5.6. Прекращение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

5.7. Настоящий агентский договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Агент Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Договор на смр с физ лицом

Договор на смр с физ лицом

Дата публикации: 26.09.2016 10:36:49

Метки публикации: Лицом, Физ, Смр, Договор

Выполнение работ физическим лицом без оформления на Весь образец договора подряда с. Документы для юридических лиц; договора подряда с договор подряда на. Договор подряда на выполнение Он может быть заключен с физическим лицом. Физ. лицо оплачивает в ооо на осн по договору подряда за СМР, достаточно ли только ПКО. Договор на оказание услуг с физ.лицом, или оформить как договор подряда с физ.лицом. Договор подряда с подряда с физическим лицом на вопросы: Договор. Договор подряда с физическим лицом Договор подряда на основании Продам долг физ.лица. Работ. договор на оказание услуг с физ лицом, Договор на выполнение работ между. Договор подряда с действующего на основании _____, с либо третьему лицу любую. Можно ли заключить договор с физ. лицом на У нас заключен договор смр с.

Договор на обследование объекта (О) -форма 1 (юридические лица 100% предоплата) Договор на строительно-монтажные работы (СМР)-форма 2 (физические лица 70% предоплата. Договор на оказание платных образовательных услуг с физ лицом. Сайт удален Сайт удален в связи с отсутствием активности на нем. Образец договора аренды помещения с физ лицом. Услуги по подключению по SIP и VOiP-технологиям прямых номеров. Виртуальная АТС, удаленный офис, подключение телефона. Переоформление договора с физ лица на физ лицо. Агентскому договору (как физ.лицо, но можно заключить договор и как с юр.лицом) нашел для некоей строительной фирмы долгосрочный объем работ, соответственно должен получить вознаграждение (определенный процент от СМР. Зарплату его в программах провести как по договору гпх (будет другой код дохода), желательно другую платежную ведомость на выплату его зарплаты приказ о приеме на работу, его ТД "потерять", оформить договор. Здравствуйте, подскажите пожалуйста мне ответ на следующие вопросы. мы вновь созданная организация, собираемся заниматься оптовой и розничной торговлей окон пвх и алюминиевых установок для физических и юридических лиц. На ваши вопросы по трудовому праву, бухгалтерскому учету и налогообложению, отвечают юристы, консультанты и эксперты УМЦ ЗА0. При погрузке товара на автотранспорт покупателя (юр. лицо) наша организация допустила простой машины. На свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Документацией не возлагается договором на подрядчика; протокола о результатах проведения подрядных торгов и выбора их победителя, если проведение подрядных торгов является обязательным; 8.2. у подрядчика: документов, подтверждающих право.

Договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ

Договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ ДОГОВОР N _____ субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов монтажных и строительных работ

Проект прилагается к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части (Приложение N _____).

1.2. Работы выполняются из материалов Генподрядчика, за исключением тех материалов, которые по условиям настоящего договора предоставил Субподрядчик.

1.3. Работа выполняется из следующих материалов Субподрядчика:

- _____________________ в количестве __________ цена __________;

- _____________________ в количестве __________ цена __________;

- _____________________ в количестве __________ цена __________.

1.4. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать ____________________________.

1.5. Риск случайной гибели или порчи материалов Субподрядчика с момента передачи несет Генподрядчик.

1.6. Генподрядчик на срок действия договора предоставляет Субподрядчику следующий инструмент и оборудование для выполнения работ:

- _____________________ в количестве __________ цена __________;

- _____________________ в количестве __________ цена __________.

1.7. Материал, инструмент, оборудование и необходимые условия должны быть предоставлены Субподрядчику для выполнения работ по товарной накладной ТОРГ-12 в течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего договора.

1.8. В случае недоброкачественности предоставленного материала Генподрядчик обязан произвести замену материала в срок __________ с момента уведомления его Подрядчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Субподрядчик обязуется:

2.1. Выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной и технической документацией, титульным списком и графиком производства монтажных и специальных строительных работ. Указанные документы прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью, а также указаниями Генподрядчика.

2.1.1. Срок начала работ: ______________________.

2.1.2. Срок окончания работ: ______________________.

2.2. Обеспечить готовность выполняемых им работ и сдать указанные работы в порядке, установленном следующими строительными нормами и правилами: _________________________________.

2.3. Не позднее __________ с момента окончания срока, указанного в п. 2.1.2 настоящего Договора, передать Генеральному подрядчику оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.4. Обеспечить совместно с Генподрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов:

2.5. Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в срок __________ утвержденную проектно-сметную и техническую документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых возложена на Генподрядчика, обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящему договору работы.

Субподрядчик, не сообщивший Генподрядчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем Генподрядчика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере _____ процента цены договора за каждый день просрочки.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне документально подтвержденные реально понесенные убытки.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору, составляет _____ (__________) руб. в том числе НДС - _____ (__________) руб.

В том числе строительно-монтажных работ на сумму __________ руб. в том числе НДС - _____ (__________) руб.

4.2. В случае когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе строительства, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ, указанных в проектно-сметной документации.

4.3. Оплата по настоящему договору производится ____________________ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.).

4.4. Форма оплаты ____________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.).

4.5. Окончательный расчет по договору производится Генподрядчиком не позднее _____ дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4.6. Оплата Генподрядчиком выполненных Субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком Генподрядчику.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Особые условия к настоящему договору: _________________________.

6.2. Настоящий договор субподряда составлен в _____ экземплярах.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: